Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2014 по делу n А12-15362/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ДВЕНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 74; тел: [phone]; факс: [phone],

http://12aas.arbitr.ru; e-mail: [email protected]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Саратов

Дело №А12-15362/2014

21 ноября 2014 года

Резолютивная часть постановления объявлена  17 ноября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен  21 ноября 2014 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лыткиной О.В.,

судей Камериловой В.А., Клочковой Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Умаровой Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройПлюс»  на решение Арбитражного суда Волгоградской  области от 12 августа 2014 года по делу № А12-15362/2013 (судья А.Т. Сейдалиева),

по исковому заявлению администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области, г. Камышин, Волгоградская область, (ОГРН 1023404980158, ИНН 343610257)

к обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройПлюс», г. Омск, (ОГРН 1145543021942, ИНН 5504246669),

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УниверсалСтройПлюс», г. Омск,

о понуждении исполнения обязательств и взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании представителей:

от администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области – Трахимович И.А. по доверенности от 24.02.2014,

от общества с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройПлюс», общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УниверсалСтройПлюс» - представители не явились, извещены надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области (далее – истец, администрация) обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «УниверсалСтройПлюс» (далее – ответчик, ООО «УниверсалСтройПлюс») об обязании исполнить условия муниципального контракта № 01.К02.12.00025 от 24.04.2012, а именно: выполнить работы по объекту «Детский сад на 60 мест в с. Таловка Камышинского муниципального района Волгоградской области» «под ключ»:

Архитектурно-строительные работы ниже отм. 0,000: - вход по оси «Б» в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией; - вход по оси «А», по оси «7» в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией; - вход по оси «1» в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией; - воздухозаборную шахту в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией; - полы противопожарного убежища устройство покрытия из керамических плиток на цементном растворе площадью 204,9 м2; -проемы противопожарного убежища установку блоков наружных и внутренних дверных проемов площадью 29,6м2; - устройство простой штукатурки внутри здания цементно-известковым раствором потолков с грунтовкой поверхностей грунтовкой глубокого проникновения в объеме 631,1 м2; - устройство улучшенной окраски водоэмульсионными составами по штукатурке потолков в объеме 419,3 м2; - устройство улучшенной клеевой окраски водными составами внутри помещений в объеме 411,8м2; - устройство улучшенной штукатурки стен по сетке без устройства каркаса в объеме 141 м2; - устройство покрытия стен грунтовкой глубокого проникновения в объеме 221 м2; - устройство улучшенной окраски водоэмульсионными составами по штукатурке стен в объеме 1164 м2; - устройство улучшенной клеевой окраски водными составами внутри помещений в объеме 787,1 м2; - устройство улучшенной масляной окраски по штукатурке стен в объеме 416,2 м2; - устройство облицовки стен керамической плиткой в объеме 399,8 м2; - устройство штукатурки оконных и дверных откосов в объеме 8,5м2; - устройство улучшенной масляной окраски заполнений дверных проемов в объеме 91,2 м2; - устройство масляной окраски металлических поверхностей в объеме 9,5 м2; - устройство улучшенной масляной окраски заполнений оконных проемов в объеме 9,5 м2.

Архитектурно-строительные работы выше отм. 0, 000: - устройство металлических ограждений в объеме 35 м.п. с их грунтовкой и окраской в объеме 18,5 м2; - монтаж лестниц пожарных с ограждением массой 0,066 т; - монтаж конструкций люка массой 0,016 т; - устройство сплошного рабочего настила толщиной 25мм в объеме 0,8 м2; - устройство грунтовки и окраски металлических конструкций в объеме 5,5 м2; - устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах в объеме 28 м2; - устройство изоляции поверхностей перегородок минераловатными матами в объеме 0,8м3; - устройство улучшенной штукатурки стен по сетке в объеме 11,1 м2; - устройство покрытий полов из керамической плитки в объеме 16,6 м2; - устройство покрытий полов из линолеума в объеме 645,7 м2; - устройство плинтусов деревянных в объеме 595,3м.п. с их окраской в объеме 64,6м2; - установка блоков дверных проемов общей площадью 98,5 м2; - устройство штукатурки потолков в объеме 150,7 м2; - покрытие потолков грунтовкой в объеме 182,7 м2; - устройство улучшенной окраски потолков водоэмульсионными составами в объеме 822,7 м2; - устройство улучшенной штукатурки стен в объеме 76 м2; - покрытие стен грунтовкой в объеме 149 м2; - оклейку обоями стен в объеме 970 м2; - устройство улучшенной окраски стен водоэмульсионными составами в объеме 279,3 м2; - устройство улучшенной масляной окраски стен в объеме 265,2 м2; - устройство облицовки стен керамической плиткой в объеме 216,4м2; - устройство штукатурки оконных и дверных откосов в объеме 14,7 м2; - устройство улучшенной масляной окраски заполнений дверных проемов в объеме 274,6 м2; - устройство масляной окраски металлических поверхностей в объеме 4,5 м2; - устройство облицовки наружных стен плитами из мрамора и травертина в объеме 104,7 м2; - устройство силикатной окраски фасадов в объеме 762,4м2; - устройство асфальтобетонной отмостки площадью 32 м2 с устройством щебеночных покрытий площадью 277,5 м2.

Работы по отоплению: - гидравлическое испытание участка трубопроводов систем отопления протяженностью 37м.п.; - изоляцию трубопроводов отопления рулонными материалами на битумной мастике в объеме 8,1 м2; - изоляцию трубопроводов отопления цилиндрами из минеральной ваты в объеме 2,17 м3; - покрытие изоляции трубопроводов отопления стеклопластиком в объеме 64,95 м2; - гидравлическое испытание участков трубопроводов системы отопления (узла ввода) общей протяженностью 27 м. п.; - гидравлическое испытание участков трубопроводов системы отопления (установка приготовления воды) общей протяженностью 67,5 м. п.; - установку регулятора давления 1 ед.; - установку задвижки с электроприводом диаметром 32мм 1 ед.; - установку седельного клапана диаметром 15мм 1 ед.; - установку задвижки диаметром 50 мм 1 ед.; - установку кронштейнов под оборудование 3,4 кг изделия; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления (ниже отм. 0,000) общей протяженностью 621,5 м. п.; - установку задвижек с ручным приводом диаметром 15-20мм 3шт.; - установку терморегулирующих радиаторных кранов RTD-G 11 шт.; - установку кранов воздушных 19 комплектов; - установку чугунных радиаторов мощностью 9,88 кВт; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления (выше отм. 0,000) общей протяженностью 187 м. п.; - прокладка трубопроводов отопления диаметром 25 мм протяженностью 45м.п.; - установка вентилей диаметром 15-25мм в количестве 10 шт.; - масляную окраску трубопроводов общей площадью 95,8 м2.

Работы по вентиляции: - монтаж и испытание модульной приточной установки в комплекте с фильтром, водонагревателем, вентилятором, шумоглушителем гибкими вставками и блоком автоматики 1 шт.; - монтаж и испытание вентиляторов радиальных в количестве 4 шт.; - установка решеток жалюзийных регулирующих в количестве 94 шт.

Работы по внутреннему водопроводу и канализации: - прокладку трубопроводов водоснабжения из металл-полимерных труб протяженностью 24,5 м.п.; - прокладку трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб протяженностью 27,7 м.п.; - гидравлическое испытание трубопроводов системы водоснабжения общей протяженностью 491 м.п.; - установку вентилей, кранов шаровых диаметром 15-50 мм 83 шт.; - установку балансировочных клапанов MSV-F 4 шт.; - установку фильтра магнитного 1 шт.; - установку счетчика холодной воды 1 шт.; - установку смесителей 3шт.; - установку кранов поливочных 2 шт.; - установку манометра 1 комплект; - установку кранов водоразборных 2 шт.; - установку полотенцесушителей 4 шт.; - изоляцию трубопроводов трубками из вспененного каучука в объеме 115,5м.п.; - установку кронштейнов по оборудование в количестве 5 кг; - герметизацию вводов и заделку сальников при проходе трубопроводов через фундаменты и стены подвала 4 шт.; - установку сливных воронок и трапов 9 шт.; - установку унитазов 19 комплектов; - установку умывальников 31 шт.; - установку поддонов душевых 6 комплектов; - установку ванн купальных 1 шт.; - установку писсуаров 1шт.

Работы по электроснабжению выполнить:

- установку светильников 305 шт.; - установку розеток 36 шт.; - установку выключателей 152 шт.

Работы по телефонизации, радиофикации и телевидению: - прокладку провода телефонного в количестве 9 м.п. с устройством распределительных коробок и телефонных розеток 3 шт.; - монтаж радиостойки и дроссельтрансформатора; - прокладка провода в количестве 24 м.п. с устройством коробок, радиорозеток и громкоговорителей в количестве 17 шт.; - установку стройки для приемопередатчика и шкафа управления; - монтаж кабеля коаксиального 24 м.п. с устройством розеток, установкой усилителя и шкафа; - монтаж приемной антенны и телевизионной мачты.

Работы по пожарной сигнализации охранно-пожарную сигнализацию с установкой извещателей, настенных указателей, монтажом кабелей в полном объеме согласно проектно-сметной документации.

Работы по монтажу технологического оборудования монтаж: - моек 3 шт.; - зонта 1 шт.; - электроплиты 1 шт.; - ванн моечных 4 шт.; - облучателей бактерицидных 2 шт.; - холодильного шкафа 1 шт.; - электрокипятильника 1 шт.

Работы по автономной газовой котельной: - устройство покрытий из рифленого проката площадью 11м2  с установкой закладных деталей; - устройство покрытий полов из керамических плиток площадью 6 м2 с устройством плинтусов из керамических плиток 5,8 м.п.; - штукатурку внутренних стен объемом 5,8 м2; - известковую окраску стен площадью 13,8 м2; - облицовку стен керамической плиткой 15,1 м2; - устройство отмостки из асфальтобетона по основанию из щебня площадью 12,1 м2; - прокладку трубопроводов газоснабжения 2,4 м.п. с огрунтовкой и окраской; - установку кранов шаровых 3 шт.; - установку манометра 1 шт.; - установку счетчика трехфазного 1 шт.; - установку автомата однофазного 2 шт.; - монтаж заземлителя из полосовой стали 3 м.п.; - установку светильников потолочных 3 шт.; - установку розетки и выключателя 2 шт.; - монтаж кабеля в лотках и рукаве 18,2м.п.; - установку манометра 1шт.; - установку отборного устройства 3 шт.; - установку вентилей 3 шт.; - монтаж кабеля в коробах и кабель-каналах в кол-ве 34 м.п.; - монтаж выключателя, манометра, блока сбора и обработки информации; - монтаж заземлителя.

Работы по теплотрассе: - установку люка 2 шт.; - штукатурку камеры цементно-церезитовым раствором 126 м2.

Работы по наружному водопроводу: - монтаж люка чугунного 1 шт.; - установку задвижек 3 шт.; - установку гидрантов пожарных 2 шт.; - промывку трубопроводов водопровода с дезинфекцией 97м.п.; - устройство асфальтобетонного покрытия по щебеночному основанию в объеме 35м2 (для восстановления проезда).

Работы по наружной канализации и жижесборнику: - монтаж люков чугунных 2 шт.;

- монтаж лестниц в колодцах с их окраской; - устройство асфальтобетонного покрытия по щебеночному основанию в объеме 75 м2 (для восстановления покрытия).

Работы по устройству дорожного покрытия и озеленению: - устройство асфальтобетонного покрытия проездов 392 м2; - установку бетонных бортовых камней (дорожный бордюр) 48 м.п.; - устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров 20,8 м2 по щебеночному основанию; - устройство бетонных плитных тротуаров 14,5 м2; - установку бетонных бортовых камней (тротуарный бордюр) 6 м.п.; - устройство покрытий из песчано-гравийной смеси 9 м2; - посадку деревьев и кустарников с подготовкой для них посадочных мест в количестве 83 шт.; - посев газонов в количестве 540 м2 с подготовкой почвы для его устройства.

Работы по благоустройству: - установку металлических оград по столбам с количестве 231,8 м.п.; - установку распашных ворот; - установку калиток; - устройство металлических ограждений подпорной стенки 134 кг с их грунтовкой и масляной окраской; - устройство монолитных бетонных ступеней; - устройство огнезащитной обработки деревянных конструкций беседок, песочниц, качалок; покрытие масляными лаками деревянных конструкций беседок, песочниц, качалок.

Кроме того, истцом заявлено требование, уточнённое в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о взыскании с ответчика неустойки в сумме 722299 руб. 43 коп.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечено общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «УниверсалСтройПлюс» (далее – ООО «СК «УниверсалСтройПлюс», третье лицо).

Решением Арбитражного суда Волгоградской  области от 12 августа 2014 года по делу № А12-15362/2013 исковые требования удовлетворены в полном объёме: суд обязал выполнить вышеуказанные работы по муниципальному контракту №01.К02.12.00025 от 24.04.2012. С ООО «УниверсалСтройПлюс» в пользу администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области взыскана неустойка в сумме 722299 руб. 43 коп. С ООО «УниверсалСтройПлюс» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 21445 руб. 99 коп.

ООО «УниверсалСтройПлюс» не согласилось с принятым решением и обратилось в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение суда от 12 августа 2014 года по основаниям, изложенным в апелляционной