Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2015 по делу n А56-57096/2013. Отменить определение первой инстанции полностью или в части, Разрешить вопрос по существу (ст.272 АПК РФ)

отсутствует.  В представленном виде документация не могла быть принята в силу ее неполноты и иных недостатков.

Заявление рассмотрено в судебном заседании 16.02.2015. представители ООО «Клинский 25», ООО «КЕСКО» поддержали заявленные требования. Внешний управляющий против удовлетворения заявленных требований возражал.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, оценив доводы заявления и письменных пояснений участвующих в деле лиц, представленные в материалы дела доказательства, апелляционный суд считает, что требование кредитора подлежит удовлетворению.

Материалами дела подтверждается, что между ООО «КЕСКО» (заказчик) и ОАО «Ленгражданпроект» (генеральный проектировщик) заключен договор на разработку проекта от 28.10.2011 №02/10-11-Кл25/1611029, по условиям которого генеральный проектировщик принял на себя обязательства по разработке проекта по строительству Объекта: зданий многоквартирного жилого комплекса по  адресу Санкт-Петербург, Адмиралтейский административный район, Клинский проспект, д. 25, характеристики которого указаны в Техническом задании (приложение №1 к договору). Согласно согласованной в целях исполнения договора терминологии, под проектом стороны понимают разработанный и согласованный в заинтересованных и/или уполномоченных государственных органах, службах, организациях, органах местного самоуправления и иных уполномоченных организациях, согласование которых необходимо получить в порядке, установленном действующим законодательством и нормативными актами РФ и города Санкт-Петербурга в процессе выполнения работ по договору, в объеме договора пакет документов и чертежей, состоящий из разделов: «Проектная документация» и «Рабочая документация». Объем Проектной документации состоит из разделов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях и их содержанию», и в договоре и приложениях к нему, а также детализации (пояснительные записки, расчеты, исследования, рабочие чертежи, спецификации материалов, оборудования и изделий), необходимой для строительства Объекта.

По условиям пункта 3.1 договора, в составе проектной документации по объекту должны входить разделы, перечисленные в приложении №3 к договору, каждый раздел проекта должен содержать свою пояснительную записку к разделу и комплект чертежей.

Предварительная стоимость работ согласована в пункте 4.1 договора в сумме 48159820,00 руб. Приемка и оплата выполненных работ производится заказчиком на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, подписанных сторонами в порядке, установленном договором.

Окончание работ по условиям пункта 4.2 договора оформляется итоговым актом сдачи-приемки выполненных работ.

В пункте 4.4 договора стороны согласовали, что  стоимость работ по договору может быть скорректирована в сторону увеличения или уменьшения по результатам технической инвентаризации построенного объекта, исходя из величины фактической площади построенного объекта, путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

Пунктом 5.1 договора предусмотрен авансовый платеж в размере 40% от стоимости разработки проектной документации и выполнения функций генерального проектировщика, в сумме 11461928,00 руб. Далее  оплата заказчиком работ по разработке проектной документации производится поэтапно, по мере выполнения генеральным проектировщиком очередного из этапов работ в соответствии с Календарным планом работ (приложение №2), в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами Актов сдачи-приемки работ и предоставления счет-фактуры генеральным проектировщиком. Оплата производится с учетом ранее выплаченного аванса.

Пунктом 5.3 договора установлена обязанность также по выплате авансового платежа в размере 7802000,00 руб. от стоимости разработки рабочей документации, который подлежал оплате в два этапа, суммами 3600000,00 руб.  и 4202000,00 руб.

Расходы по оплате услуг заинтересованных государственных органов, осуществляющих согласование, экспертизу и/или выдающих заключения, необходимые для непосредственного выполнения работ по договору, подлежат оплате заказчиком на основании соответствующих счетов (пункт 5.5 договора).

Датой начала работ по договору признана дата его заключения (пункт 6.1 договора). Сдача проектных работ по условиям пункта 6.6 договора производится по этапам, состав и сроки которых определяются к Календарном плане работ (приложение №2 к договору). Датой окончания выполнения этапа работ является дата подписания сторонами согласованного с заказчиком Акта сдачи-приемки работ (пункт 6.7 договора). Датой выполнения всех работ является дата подписания сторонами согласованного с заказчиком итогового акта сдачи-приемки работ (пункт 6.8 договора).

Порядок предоставления документов по мере готовности работ определен в пункте 6.10 договора, по условиям которого, по окончании этапа работ генеральный проектировщик передает заказчику акт сдачи-приемки работ в трех экземплярах с приложением одного комплекта проектной документации на бумажном носителе и одного комплекта в электронном виде, для согласования. Передача проектной документации по этапу работ осуществляется в месте нахождения заказчика уполномоченному представителю. На рассмотрение комплекта документации заказчиком отводится десять рабочих дней, в случае отсутствия замечаний, выполненные работы по этапу принимаются путем подписания Акта сдачи-приемки работ с приложением Акта о выявленных недостатках, в котором указывается согласованный сторонами срок их устранения. После устранения недостатков, генеральный проектировщик повторно передает на согласование заказчику исправленный результат работ, который рассматривается заказчиком в пятидневный срок. После согласования заказчиком Проектная документация этапа работ передается генеральным проектировщиком на бумажном носителе в четырех экземплярах и один экземпляр в электронном виде на компакт-диске (дисках).

Сроки экспертиз не входят в сроки выполнения работ, предусмотренные Календарным планом работ (приложение №2) (пункт 6.15 договора).

Пунктом 6.16  договора предусмотрено право заказчика привлекать для проверки преданной генеральным проектировщиком проектной документации специализированные организации.

К договору заключено дополнительное соглашение №1 на выполнение дополнительных работ на сумму 706230,00 руб.

Согласно Календарного плана выполнения работ, они должны были быть в любом случае завершены до 29.04.2013.

Платежным поручением от 07.11.2011 №1290 ООО «КЕСКО» уплачен аванс по договору в размере 11461928,00 руб. Также по платежным поручениям: от 10.04.2012 №388 перечислено 282492,00 руб., от 09.04.2012 №381  перечислено 206314,70 руб. Кроме того, частичная оплата по договору произведена ООО «Клинский 25»: по платежному поручению от 02.08.2012 №32 в сумме 326664,95 руб. и от 02.08.2012 №31 в сумме 361050,74 руб.

Впоследствии, сторонами заключен договор от 29.05.2012 №03/05-12-Кл25/1612020, по условиям которого ОАО «Ленгражданпроект» приняло на себя обязательство в соответствии с заданием заказчика (приложение №3 к договору) обеспечить проведение государственной историко-культурной (градостроительной) экспертизы земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Клинский проспект, дом 25, литера А с целью определения соответствия проектной документации требованиям государственной охраны объекта культурного наследия и определения степени соответствия отклонений от требований режимов проектной документации нормативным требованиям к сохранению объекта культурного наследия.

Срок начала выполнения работ определен в пункте 2.1 договора: в течение одного рабочего дня с момента поступления аванса в сумме 500000,00 руб. на расчетный счет исполнителя. Срок окончания работ по договору указан в пункте 2.2 договора – три календарных месяца с момента наступления срока начала выполнения работ. Датой исполнения работ по договору стороны определили дату представления исполнителем утвержденного и согласованного КГИОП Акта по результатам историко-культурной (градостроительной) экспертизы и подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

Стоимость работ согласована в пункте 3.1 договора в сумме 1000000,00 руб. 

По договору предусмотрено внесение аванса в сумме 500000,00 руб. и окончательный расчет в течение пяти рабочих дней после завершения исполнителем работ на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 3.3 договора).

По условиям пунктов 4.10, 4.11 договора, исполнитель принял на себя обязательство, в том числе, подготовить заключение в виде Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы, утвердить и согласовать Акт по результатам государственной историко-культурной (градостроительной) экспертизы с заказчиком, с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В силу пункта 4.12 договора, в случае получения замечаний КГИОП по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы по Объекту, исполнитель по требованию заказчика обязан исправить данные замечания в разумный срок и за счет собственных средств, и повторно совместно с заказчиком направить на согласование в КГИОП. Пунктом 4.13 предусмотрена обязанность  исполнителя передать заказчику утвержденный и согласованный Акт по результатам государственной историко-культурной (градостроительной) экспертизы, указанный в пунктах 4.11 договора.

Пунктами 5.1, 5.2, 5.3 договора предусмотрено, что по завершении работ исполнитель передает на согласование в КГИОП предусмотренную договором документацию в количестве трех экземпляров. После согласования исполнитель передает заказчику согласованный в КГИОП один экземпляр документации электронную версию. По завершении работ исполнитель представляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, который должен быть рассмотрен заказчиком в течение пяти календарных дней.

Платежным поручением от 04.06.2012 №619 на сумму 500000,00 руб. ООО «КЕСКО» перечислена в пользу ОАО «Ленгражданпроект» оплата за проведение экспертизы по договору от 29.05.2012 №03/05-12-КЛ25/1612020.

Между ООО «КЕСКО» (Цедент) и ООО «Клинский 25» (цессионарий) заключено соглашение от 18.07.2012 №27-12-0009 уступки прав (требований) и перевода долга по договору от 29.05.2012 №03/05-12-Кл25/1612020, по условиям которого цедент передал цессионарию в полном объеме обязательства и права требования по указанному договору на условиях, существовавших к моменту заключения договора. Пунктом 3.2 договора цессии предусмотрена оплата за уступку прав в размере  500000,00 руб.

Также по соглашению от 18.07.2012 №27-15-0008 уступки прав (требований) и перевода долга переданы права и обязанности ООО «КЕСКО»  в пользу ООО «Клинский 25» по договору от 28.10.2011 №02/10-11-Кл25/1611029.

ООО «Клинский 25» и ОАО «Ленгражданпроект» заключено дополнительное соглашение от 18.07.2012 №2 к договору от 28.10.2011 №02/10-11-Кл25/1611029, в соответствии с которым оговорено привлечение для проверки переданной генеральным проектировщиком проектной документации для согласований, для подготовки и передачи исходных данных генеральному проектировщику, а также для оформления актов сдачи-приемки работ ООО «КЕСКО».

С сопроводительными письмами в адрес ООО «Клинский 25» представлены акты сдачи-приемки выполненных работ по договору от 28.10.2011: от 31.07.2012 №1309 – этап 1.1 Архитектурно-планировочные решения для согласования с заказчиком (накладная от 30.07.2012 №64), акт сдачи-приемки проектной продукции на сумму 544441,58 руб.; от 31.07.2012 №1311 – этап 1.2 Объемно-планировочные решения, схема генерального плана, визуализация, расчет инженерных нагрузок (накладная от 30.07.2012 №65), подписан акт сдачи-приемки работ №151 на сумму 601751,22 руб.

Акты подписаны сторонами договоров.

Также кредитором и должником подписаны Акты сверки по состоянию на 30.11.2012, один, в котором отражена оплата 12294592,55 руб., выполнение работ на сумму 1146192,80 руб. и наличие задолженности ОАО «Ленгражданпроект» в размере 11148399,75 руб. по договору от 28.10.2011 и другой по договору от 29.05.2012 №03/05-12-Кл25/16121020 с указанием задолженности ОАО «Ленгражданпроект» в сумме 500000,00 руб., сведения о том, что в рамках договора были оказаны какие-либо услуги в акте сверки отсутствуют.

В силу положений статей 702, 758, 779 ГК РФ, основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате выполненных проектных работ, оказанных услуг являются факты выполнения соответствующих работ (услуг) исполнителем, и предоставление результата выполненных работ заказчику.

Между тем, в материалах дела отсутствуют доказательства выполнения работ (оказания услуг) по указанным выше договорам за исключением отраженных в актах сдачи-приемки услуг, в отношении которых представлены доказательства их направления заказчику,  и актах сверки расчетов.

Письмом от 03.04.2013 исх. №25-04 ООО «Клинский 25» отказалось от договора от 28.10.2011 №02/10-11-Кл25/1611029 со ссылкой на существенное нарушение сроков выполнения работ по договору. По аналогичным основаниям ООО «Клинский 25» заявило отказ от договора от 29.05.2012 №03/05-12-Кл25/1612020.

Согласно положениям статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В силу пункта 3 статьи 450 ГК РФ указанные выше договоры прекратили свое действие после отказа от них, заявленного в порядке статьи 715 ГК РФ. В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ, должником не представлено доказательств своевременного выполнения работ (оказания услуг) по договорам. Из содержания договора на проведение государственной экспертизы, равно как и из иных доказательств, представленных в материалы дела, не следует, что заключение этого договора было обусловлено подготовкой в полном объеме проектной и рабочей документации.

Прекращение договора по смыслу положений статьи 720 ГК РФ, влечет прекращение обязательств заказчика по принятию результата выполненных по договору работ (оказанных услуг).

Также, с прекращением договоров прекращаются основания для удержания подрядчиком суммы полученного аванса и возникает денежное обязательство в силу положений статьи 1102, 1103 ГК РФ по возврату указанных сумм заказчику.

При таких обстоятельствах следует вывод, что у должника имеется денежное обязательство по возврату в пользу кредитора сумм авансов, полученных по указанным выше договорам, право требования которых перешло к ООО «Клинский 25» от ООО «КЕСКО» в связи с заключением договоров цессии.

Обстоятельства, на которые ссылается должник, не опровергают наличия у него обязательства