Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10.05.2012 по делу n А82-12675/2011. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

хранения № 63/1 от 23.11.2010, акт приема-передачи оборудования от 12.12.2010, акт приема груза к перевозке от 12.12.2010, товарно-транспортная накладная от 12.12.2010.

Учитывая, что осуществление работ по подготовке помещения для монтажа оборудования возлагалось на заказчика, который допустил просрочку в исполнении своего обязательства, принимая во внимание положения части 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 11 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об  отсутствии  вины  ООО  «Грин Медика» в  просрочке исполнения обязательств по поставке и монтажа оборудования  по государственному контракту № 68ф-10/1-гк от 04.10.2010.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами, в удовлетворении исковых требований Департаменту следует отказать.

Решение арбитражного суда первой инстанции подлежит отмене.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе относятся на истца.

Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 2 статьи 269, подпунктом 3 пункта 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда Ярославской области от 17.02.2012 по делу № А82-12675/2011 отменить.

В иске Департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области отказать.

Взыскать с Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (ОГРН: 1027600695220, г.Ярославль) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Грин Медика» (ОГРН: 1097746598355, г.Москва) 2000 рублей расходов по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы.

Арбитражному суду Ярославской области выдать исполнительный лист.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев.

Председательствующий                                      

О.А. Гуреева

Судьи                         

Т.Е. Пуртова

В.Г. Сандалов