Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2010 по делу n А45-28819/2009. Постановление суда апелляционной инстанции: Отменить решение суда полностью и принять по делу новый с/а

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки 24.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Томск                                                                            Дело № 07 АП-5030/10 (А45-28819/2009)

3 августа 2010 года

Седьмой арбитражный апелляционный суд

в составе председательствующего судьи Л.Ф.Зубаревой

судей Н.К.Калиниченко, В.М.Сухотиной

при ведении протокола судьей Н.К.Калиниченко

при участии:

от истца – Алмазова Д.В. по доверенности от 02.08.10.

от ответчика и 3-го лица – без участия

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» на решение арбитражного суда Новосибирской области от 23 апреля 2010 г. по делу А45-28819/2009 (судья М.В.Бродская)

по иску ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» к Отделу Организации Капитального строительства ГУВД по Новосибирской области

встречному иску Отдела Организации Капитального строительства ГУВД по Новосибирской области к ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл»

3-е лицо – Российская Федерация в лице Управления Федерального Казначейства по Новосибирской области

о взыскании денежных средств

УСТАНОВИЛ:

ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании с Отдела Организации Капитального строительства ГУВД по Новосибирской области (далее – ООКС ГУВД по Новосибирской области) 551 607,80 руб. задолженности за выполненные работы по договорам подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. и № 21/10 от 21.10.2008 г., 27 893,16 руб. пени по договору подряда  № 20/08 от 20.08.2008 г. за период с 26.05.2009 г. по 20.04.2010 г., 17 379,80 руб. пени по договору подряда № 04/09 от 04.09.2008 г. за период с 26.12.2009 г. по 05.02.2009 г. и 394 214,40 руб. пени по договору подряда № 21/10 от 21.10.2008 г. за период с 18.11.2008 г. по 20.04.2010 г. (с учётом увеличения размера исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

В ходе рассмотрения дела ООКС ГУВД по Новосибирской области заявил встречный иск о взыскании с ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» 476 303,14 руб. пени по договорам подряда № 20/08 от 20.08.2008 г., № 04/09 от 04.09.2008 г. и № 21/10 от 21.10.2008 г., за нарушение сроков выполнения работ.

Решением от 23.04.2010 г. арбитражный суд Новосибирской области встречный иск удовлетворил частично и взыскал ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» в пользу ООКС ГУВД по Новосибирской области 217 178,58 руб. пени и 9 343,57 руб. расходов по государственной пошлине. В удовлетворении первоначального иска и остальной части встречного иска отказано.

            В поступившей апелляционной жалобе ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» просит отменить принятое по делу решение, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неверную оценку и неполное исследование обстоятельств дела. В судебном заседании представитель истца жалобу поддержал.

         Участвующие в деле лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились, отзывы на апелляционную жалобу не представили. Апелляционный суд считает возможным на основании ч.ч.3,5 ст.156 АПК РФ рассмотреть апелляционную жалобу в отсутствие представителей сторон.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, проверив законность и обоснованность решения арбитражного суда Новосибирской области от 23.04.2010 г. по делу А45-28819/2009, Седьмой арбитражный апелляционный суд считает, что оно подлежит отмене по следующим основаниям.

Из представленных в материалы дел документов следует, что между сторонами заключено три договора подряда: № 20/08 от 20.08.2008 г., № 04/09 от 04.09.2008 г. и № 21/10 от 21.10.2008 г., в связи с исполнением которых возник настоящий спор.

Так, между ООКС ГУВД по Новосибирской области (заказчик) и ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» (подрядчик) был заключен договор подряда № 20/08 от 20.08.2008 г., по условиям которого, подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы по проектированию внутреннего и внешнего электроснабжения на объекте – «Гараж с ремонтной базой по ул. Широкая в Ленинском районе г. Новосибирска». Содержание и  стоимость подлежащих выполнению работ  согласованы сторонами в сметах (приложения № 1 и № 2 к договору подряда № 20/08 от 20.08.2008 г.).

Срок выполнения работ установлен в течение 20-ти рабочих дней, начиная с  21.08.2008 г. без учёта времени на согласование. Стоимость работ согласована в сумме 86 090, 55 руб.

Пункты 4.1 и 4.2 договора подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. предусматривают, что до начала работ заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости настоящего договора (25 827 руб.). Окончательный расчёт производится в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Дополнительным соглашением от 24.10.2008 г. к договору подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. стороны согласовали выполнение дополнительных работ по корректировке проекта внешнего электроснабжения на объекте – «Гараж с ремонтной базой по ул. Широкая в Ленинском районе г. Новосибирска».

Стоимость дополнительных работ установлена в сумме 13 255,59 руб. Заказчик обязался отплатить аванс в сумме 3 976,68 руб. и произвести окончательный расчёт в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (п.п. 4.1, 4.2 дополнительного соглашения).

Представленным в материалы дела актом приёмки-передачи научно-технической продукции от 18.05.2009 г. и актом выполненных работ от 18.05.2009 г. подтверждается, что  ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» выполнило работы по договору подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. на общую сумму 89 411, 53 руб. Результат работ, отражённый в указанных выше актах, принят ООКС ГУВД по Новосибирской области без замечаний и возражений.

Платёжным поручением № 168 от 28.08.2008 г. ООКС ГУВД по Новосибирской области оплатило ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» аванс по договору подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. в сумме 25 827 руб. С учётом данного обстоятельства задолженность ООКС ГУВД по Новосибирской области за фактически выполненные ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» работы составила 63 584,53 руб. (89 411, 53 руб.- 25 827 руб.).

Между ООКС ГУВД по Новосибирской области (заказчик) и ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» (подрядчик) был заключен договор подряда № 04/09 от 04.09.2008 г., по условиям которого, подрядчик принял на себя обязательства выполнить электромонтажные работы по технологическому присоединению объекта - «Гараж с ремонтной базой по ул. Широкая в Ленинском районе г. Новосибирска».

Срок выполнения работ установлен в течение 30-ти рабочих дней, начиная с 08.09.2008 г. Стоимость работ согласована в сумме 259 408,56 руб.

Пункты 4.1 и 4.2 договора подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. предусматривают, что до начала работ заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости настоящего договора (77 822,57 руб.). Окончательный расчёт производится в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Дополнительным соглашением от 15.10.2008 г. к договору подряда № 04/09 от 04.09.2008 г. стороны согласовали выполнение дополнительных электромонтажных работ стоимостью 309 090,51 руб. (локально-сметный расчёт № 2).

Заказчик обязался отплатить аванс в сумме 92 727,15 руб. и произвести окончательный расчёт в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта выполненных работ (п.п. 4.1, 4.2 дополнительного соглашения).

Представленным в материалы дела актами приёмки выполненных работ (КС-2) № 1 и № 2 от 18.12.2008 г. и справками об их стоимости (КС-3) № 1 и № 2 от 18.12.2008 г., подтверждается, что ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» выполнило работы по договору подряда № 04/09 от 04.09.2008 г. на общую сумму 532 125,07 руб. Результат работ, отражённый в указанных выше актах, принят ООКС ГУВД по Новосибирской области без замечаний и возражений.

Стоимость выполненных ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» работ по договору подряда № 04/09 от 04.09.2008 г. на сумму 532 125,07 руб. была оплачена ООКС ГУВД по Новосибирской области в следующем порядке: платёжное поручение № 670 от 06.11.2008 г. – 92 727,15 руб., № 585 от 03.10.2008 г. – 77 822,57 руб., № 48 от 06.02.2009 г. – 216 363,36 руб., № 50 от 06.02.2009 г. – 145 211,99 руб.

Таким образом, стоимость выполненных ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» работ по договору подряда № 04/09 от 04.09.2008 г. на сумму 532 125,07 руб. оплачена ООКС ГУВД по Новосибирской области в полном объёме.

Между ООКС ГУВД по Новосибирской области (заказчик) и ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» (подрядчик) был заключен договор подряда № 21/10 от 21.10.2008 г., по условиям которого, подрядчик принял на себя обязательства выполнить электромонтажные работы по внутреннему электроснабжению объекта - «Гараж с ремонтной базой по ул. Широкая в Ленинском районе г. Новосибирска».

Срок выполнения работ установлен в течение 20-ти рабочих дней, начиная с 21.10.2008 г. Стоимость работ согласована в сумме 769 950,60 руб. (локально-сметный расчёт № 1)

Пункты 4.1 и 4.2 договора подряда № 21/10 от 21.10.2008 г. предусматривают, что до начала работ заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости настоящего договора (230 985,18 руб.). Окончательный расчёт производится в течение 5-ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

Представленным в материалы дела актом приёмки выполненных работ (КС-2) № 1 от 10.11.2008 г. и справкой об их стоимости (КС-3) № 1 от 10.11.2008 г., подтверждается, что ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» выполнило работы по договору подряда № 21/10 от 21.10.2008 г. на общую сумму 757 433,10 руб. Результат работ принят ООКС ГУВД по Новосибирской области без замечаний и возражений.

Платёжными поручениями № 661 от 30.10.2008 г. на сумму 230 985,18 руб. и № 49 от 06.02.2009 г. на сумму 38 424,65 руб. ООКС ГУВД по Новосибирской области оплатило ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» сумму в размере 269 409,83 руб. С учётом данного обстоятельства задолженность ООКС ГУВД по Новосибирской области за фактически выполненные ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» работы по договору подряда № 21/10 от 21.10.2008 г. составила 488 023,27 руб. (757 433,10 руб. - 269 409,83 руб.).

С учётом всех перечисленных выше обстоятельств, материалами дела подтверждается факт существования задолженности  ООКС ГУВД по Новосибирской области перед ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» за фактически выполненные и принятые работы по договорам подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. и № 21/10 от 21.10.2008 г. в сумме 551 607,80 руб.

Отказывая в удовлетворении данной части иска, суд первой инстанции исходил из того, что ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» выполнило не весь объём работ, предусмотренный договорами подряда № 20/08 от 20.08.2008 г., № 04/09 от 04.09.2008 г. и № 21/10 от 21.10.2008 г., в частности не получило необходимые согласования и не передало техническую документацию.

Вместе с тем, принимая решение, суд первой инстанции не учёл следующие обстоятельства.

 Согласно ст. 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Указанными выше пунктами 4.2 договоров подряда № 20/08 от 20.08.2008 г., № 04/09 от 04.09.2008 г. и № 21/10 от 21.10.2008 г. предусмотрено, что заказчик производит окончательный расчёт в течение 5-ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

Таким образом, указанные договоры связывают возникновение у заказчика обязанности оплатить выполненные работы с фактом подписания акта выполненных работ, а не с моментом выполнения подрядчиком необходимых согласований и передачи технической документации. Более того, подписанный к договору подряда № 20/08 от  20.08.2008 г. акт выполненных работ от 18.05.2009 г. прямо предусматривает, что он является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей. 

Согласно ст.ст. 309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,  иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

С учётом изложенных выше обстоятельств, основания для отказа от оплаты фактически выполненных и принятых работ у ООКС ГУВД по Новосибирской области отсутствовали, требования ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» о взыскании с ответчика 551 607,80 руб. основной задолженности подлежат удовлетворению. Отказ суда первой инстанции в удовлетворении данной части иска является необоснованным.

Пунктами 5.5 договоров подряда № 20/08 от  20.08.2008 г., № 04/09 от 04.09.2008 г. предусмотрена ответственность заказчика за несвоевременную оплату работ, в виде уплаты пени в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Руководствуясь указанными выше условиями договоров, ООО «Проектно-монтажная группа «СибЭл» потребовало от ООКС ГУВД по Новосибирской области уплаты 27 893,16 руб. пени по договору подряда № 20/08 от 20.08.2008 г. за период с 26.05.2009 г. по 20.04.2010 г., 17 379,80 руб. пени по договору подряда  № 04/09 от 04.09.2008 г. за период с 26.12.2008 г. по 05.02.2009 г. и 394 214,40 руб. пени по договору подряда № 21/10 от 21.10.2008 г. за период с 18.11.2008 г. по 20.04.2010 г.

Проверив расчёт пени, апелляционный суд считает, что пеня в сумме 27 893,16 руб. по договору № 20/08 от 20.08.2008 г. за период с 26.05.2009 г. по 20.04.2010 г. и в сумме  394 214,40 руб. по договору подряда № 21/10 от 21.10.2008 г. за период с 18.11.2008 г. по 20.04.2010 г. предъявлена к взысканию обоснованно.

Расчёт пени в сумме 17 379,80 руб. по договору подряда № 04/09 от 04.09.2008 г. за период с 26.12.2008 г. по 05.02.2009 г. является неверным, в связи с неправильным определением количества дней просрочки. Размер пени по указанной истцом ставке (259,40 руб. в день) за период с 26.12.2008 г. по 05.02.2009 г. составит 10 894,8 руб. (259,40 руб.* 42 (количество