Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2014 по делу n А03-2802/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 г. Томск                                                                                                     Дело № А03-2802/2013 «14» февраля 2014 года.

Резолютивная часть постановления объявлена 07 февраля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 февраля 2014 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего  М.Х. Музыкантовой

судей: Л.А. Колупаевой, О.А. Скачковой

при ведении протокола судебного заседания   помощником судьи Кульковой Т.А.

без  использования   средств аудиозаписи

с участием в заседании

от  истца: без участия (извещен),

от  ответчика: без участия (извещен), 

от третьего лица: без участия (извещено),

рассмотрев в судебном заседании дело  по апелляционной жалобе  Открытого акционерного общества «Алтайская электротранспортная компания»

на решение Арбитражного суда Алтайского края       

от 29 октября 2013 года по делу № А03-2802/2013 (судья Мошкина Е.Н.)

по заявлению Открытого акционерного общества «Алтайская электротранспортная компания» (ИНН 2221182842, ОГРН 1102225013824, 656016, г. Барнаул, пр. Коммунаров, 128)

к Управлению Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи (656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, 81)

о взыскании 561 412 руб. 68 коп.

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Комитета администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (656000, г. Барнаул, пр. Ленина, 59),

У С Т А Н О В И Л:

Открытое акционерное общество «Алтайская электротранспортная компания» (далее по тексту – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к Управлению Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи, г. Барнаул (далее по тексту – ответчик) о взыскании с ответчика части процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 561 412 руб. 68 коп. по государственному контракту № 4ГК/11 от 07.04.2011 года, с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ)

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике.

Управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи, г. Барнаул обратилось в Арбитражный суд Алтайского края со встречным исковым заявлением о взыскании с Открытого акционерного общества «Алтайская электротранспортная компания» 2 592 171 руб. 46 коп., в том числе 261 696 руб. 64 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 2 330 474 руб. 82 коп. пени по государственному контракту № 4ГК/11 от 07.04.2011 года.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 29 октября 2013 года первоначальный и встречный иск удовлетворены частично. Суд взыскал ОАО «Алтайская электротранспортная компания» в пользу Управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи 160 212 руб. 63 коп. процентов, 1 165 237 руб. 41 коп. неустойки, в остальной части первоначального и встречного иска отказал.

Не согласившись с решением суда, Общество обратилось в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Алтайского края отменить в части, исковые требования ОАО «Алтайская электротранспортная компания» удовлетворить в полном объеме, встречный иск Управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи оставить без удовлетворения.

В обоснование доводов апелляционной жалобы истец указывает, что обжалуемое решение суда не отвечает принципам законности и обоснованности ввиду несоответствия выводов, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела, недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, а также неправильное применение норм материального права.

Подробно доводы изложены в апелляционной жалобе.

Ответчик и третье лицо представили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, считают решение суда законным и обоснованным.

Подробно доводы изложены в отзывах на апелляционную жалобу

От ответчика в суд поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы и заявления о процессуальном правопреемстве без участия представителя ответчика.

Стороны о месте и времени судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в судебное заседание арбитражного суда апелляционной инстанции   явку своих представителей не обеспечили.

На основании частей 2, 3, 5 статьи 156 АПК РФ апелляционный суд считает возможным рассмотреть дело в  отсутствие представителей лиц, участвующих в деле.

В соответствии с частью первой статьи 48 АПК РФ в случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в обязательствах) арбитражный суд производит замену этой стороны ее правопреемником и указывает на это в судебном акте. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Согласно части второй статьи 48 АПК РФ на замену стороны ее правопреемником или на отказ в этом арбитражным судом указывается в соответствующем судебном акте, который может быть обжалован.

Поскольку правопреемство подтверждено Указом Губернатора Алтайского края от 21 октября 2013 года №55 «О создании Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края», суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 48 АПК РФ, произвел замену Управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи на его правопреемника - Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, что отражено в протоколе судебного заседания.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзывов на нее,  проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьей 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает его не подлежащим отмене по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 07.04.2011 г. между Управлением Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи (Заказчик) и ОАО «Алтайская электротранспортная компания» (Исполнитель) заключен государственный контракт № 4ГК/11, по условиям которого Исполнитель выполняет работы по капитально-восстановительному ремонту с модернизацией трамваев и троллейбусов (подвижного состава) для городов Барнаул, Бийск, Рубцовск в соответствии с Приложением № 1, на основании краевой целевой программы «Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализации инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края» на 2009-2011 годы, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы. Приложением № 1 к контракту сторонами согласован перечень владельцев подвижного состава и количество подвижного состава, подлежащего капитально-восстановительному ремонту с модернизацией в соответствии с краевой программой на 2011 год, а именно: Барнаул- четырехосный трамвайный вагон с шириной колеи 1524мм – 4 шт., городской пассажирский троллейбус – 1 шт.; Бийск -четырехосный трамвайный вагон с шириной колеи 1524мм – 2 шт.; Рубцовск – городской пассажирский троллейбус – 2 шт.

Цена государственного контракта составляет 62 000 000 рублей. Цена работ по капитально-восстановительному ремонту с модернизацией подвижного состава (нормо-час) составляет 790 руб. Цена комплектующих, запасных частей и материалов составляет 11 447 184,30 руб. (Приложение № 2).

Оплата работы осуществляется в следующем порядке: В течение 10 банковских дней после подписания контракта Заказчик может произвести предварительную оплату в виде авансового платежа в размере 30% от суммы контракта, при наличии заключенных договоров на поставку комплектующих и наличия у Исполнителя запасных частей и материалов для капитально-восстановительного ремонта. Окончательный расчет производится по факту выполнения работ, в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств краевого бюджета (пункты 2.2.1, 2.2.2, 2.3 контракта).

Согласно разделу 9 «Срок выполнения работ и действия контракта» – с момента его подписания сторонами до 30.12.2011г.

Во исполнение контракта Заказчиком 18.08.2011 г. произведена предварительная оплата работ в размере 30% от цены контракта в сумме 18 600 000 руб.

В рамках контракта Исполнителем в 2011-2012 годах выполнены работы по капитально-восстановительному ремонту с модернизацией следующего подвижного состава: троллейбуса ЗИУ-682 инв. № 4070 на сумму 6 200 000 руб. 01 коп. по акту от 20.12.2011 № 6; троллейбуса ЗИУ-682 инв. № 75 на сумму 6 200 000 руб. по акту от 26.03.2012 № 7; трамвайного вагона Т-3 инв. № 3077 на сумму 7 439 918 руб. 02 коп. по акту от 04.04.2012 № 10; трамвайного вагона Т-3 инв. № 249 на сумму 7 330 080 руб. 02 коп. по акту от 28.06.2012 № 9; троллейбуса ЗИУ-9В инв. № 64 на сумму 6 200 000 руб. по акту от 23.07.2013 № 11; трамвайного вагона Т-3 инв. № 3056 на сумму 7 440 010 руб. 09 коп. по акту от 04.10.2012 № 12; трамвайного вагона Т-3 инв. № 1181 на сумму 7 440 001 руб. 06 коп. по акту от 03.12.2012 № 13; трамвайного вагона Т-3 инв. № 1178 на сумму 7 297 160 руб. по акту от 24.12.2012 № 14.

С учетом внесенной предварительной оплаты, стоимости использованных материалов, предоставленных Заказчиком (давальческих материалов), производимой оплатой за выполненные работы, которая учитывалась истцом без учета назначения платежа, ответчик допустил просрочку оплаты, что явилось основанием для обращения истца в Арбитражный суд Алтайского краю с соответствующим исковым заявлением.

В связи с нарушением Исполнителем обязательств по окончанию работ по капитально-восстановительному ремонту трамваев и троллейбусов в срок до 31.12.2011 года и пользованием чужими денежными средствами, полученными в качестве предварительной оплаты в 2011 году, ответчик предъявил встречный иск, направленный на зачет части первоначальных требований в размере имеющейся просрочки в оплате согласно контррасчету.

Арбитражный суд первой инстанции, принимая решение о частичном удовлетворении первоначального и встречного исков, принял по существу правильное решение, при этом выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм действующего законодательства.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

Проанализировав содержание рассматриваемого государственного контракта, суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции о том, что между сторонами возникли обязательства из договора подряда, которые подлежат регулированию нормами подраздела 1 раздела 3 части 1, главы 37 ГК РФ (общие положения об обязательствах, подряд), с учетом норм Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон N 94-ФЗ), и условиями заключенного договора.

На основании части 1 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (часть 1 статьи 702 ГК РФ).

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, государственный контракт №4ГК/11 от 07.04.2011 г. заключен между сторонами на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе №10/АО-003649/САС, на условиях проводимого аукциона, в том числе в части указания в пункте 9 контракта срока выполнения работ и действия контракта – до 30.12.2011 г., в соответствии с краевой целевой программой «Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализации инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края» на 2009-2011 годы, по условиям которого цена контракта составляет 62 000 000 руб., оплата производится за счет средств краевого бюджета (пункты 2.1, 2.2).

В соответствии с Законом Алтайского края от 26.11.2010 г. № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на реализацию краевой целевой программы «Обновление подвижного состава городского электрического транспорта и реализации инвестиционного проекта сборочного производства и капитально-восстановительного ремонта трамваев и троллейбусов в городах Алтайского края» на 2009-2011 годы выделено 62 000 000 рублей.

Дополнительным соглашением от 25.05.2012 г. № 3, заключенным между Управлением и ОАО «АЭТК», определены бюджетные ассигнования на 2012 год по государственному контракту №4ГК/11 от 07.04.2011 г. в сумме 28 400 000 руб. Основанием для заключения данного дополнительного соглашения явилось принятие Закона Алтайского края от 24.05.2012 г. №36-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

Дополнительным соглашением № 1 от 23.01.2012 г. стороны изменили п. 9.1 государственного контакта в части срока действия контракта, указав его «с момента его подписания и до полного исполнения контракта».

В соответствии пунктом 5 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение условий (в части цены, сроков и видов работ) контракта, указанных в аукционной документации и заявке участника размещения заказа, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что подача заявки на участие в аукционе означает согласие с аукционной документацией и в случае победы данной заявки у подавшего ее лица возникает обязанность заключить договор без возможности изменения