Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014 по делу n А45-728/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

2.2. договора подрядчик предоставляет заказчику результат выполненных работ (п. 1.16 Договора - "Результат выполненных работ" - это проектная документация и (или) результат инженерных изысканий, получившие положительное заключение организаций по проведению государственных экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и (или) рабочая документация, и (или) закупочная документация... ").

  В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация на объекты капитального строительства представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. Документация — это совокупность данных и документов.

  Таким образом, проектная документация состоит из документов, являющихся неотъемлемой ее частью в целом, и не может быть передана заказчику частями.

  В силу пункта 1.16 договора, результат выполненных работ - это проектная документация и (или) результат инженерных изысканий, получившие положительное заключение организаций по проведению государственных экспертиз о соответствии требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, и (или) рабочая документация, и (или) закупочная документация.

  Пунктом 3 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87, установлено, что проектная документация состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

  Таким образом, судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, что называя результат выполненных работ одновременно и результатом выполненных работ и документами, истец просит взыскать с ответчика за одно и тоже нарушение два вида неустойки (пени): за нарушение срока выполнения работ, которое может выразиться только в виде нарушения срока передачи документации (152 666 рублей 95 копеек), и за непредставление этой же самой документации уже не как результата работ, а как документа (199 077 рублей 71 копейка). Сроки выдачи документов, для применения пункта 12.2.5 договора, не установлены ни договором, ни приложениями, следовательно, учитывая, что подрядчик при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, принял все меры для надлежащего исполнения обязательства, а со стороны кредитора имела место просрочка, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о необоснованности заявленных исковых требований.

  С учетом изложенного, в данном случае, суд первой инстанции оценил относимость, допустимость и достоверность каждого представленного сторонами доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, дал всем доказательствам надлежащую правовую оценку и пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца, поскольку последний неоднократно допускал просрочку своих обязательств, что явилось причиной задержки предоставления результатов выполненных работ.

  Оценивая иные доводы апеллянта, суд апелляционной инстанции с учетом вышеизложенных норм права, фактических обстоятельств настоящего дела, содержания договора, его приложений и иных доказательств, представленных сторонами, также приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы по указанным в ней причинам.

  Принимая во внимание требования вышеназванных норм материального и процессуального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по настоящему делу, суд апелляционной инстанции считает, что ОАО "ФСК ЕЭС" не доказало обоснованность доводов апелляционной жалобы, приведенные апеллянтом доводы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность принятого им решения. Основания для переоценки обстоятельств, правильно установленных арбитражным судом первой инстанции, у апелляционного суда отсутствуют. Новых обстоятельств, которые не были предметом исследования в суде первой инстанции, при рассмотрении дела в апелляционном суде не возникло.

  При изложенных обстоятельствах, принятое арбитражным судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, судом полно и всесторонне исследованы имеющиеся в материалах дела доказательства, им дана правильная оценка, нарушений норм материального и процессуального права не допущено, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

  Согласно статье 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.

  Руководствуясь статьями 110, 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

           Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 01.07.2014 по делу № А45-728/2014 оставить без изменения - без удовлетворения.

           Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

      Председательствующий                                                                      Павлюк Т. В.

Судьи                                                                                         Усанина Н. А.

                                                                                                    Ходырева Л. Е.

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2014 по делу n А27-10477/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения  »
Читайте также