Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
83. Строительство 2014 1870 53343,9 31500 21843,9 - - - - - -
пристройки к год
существующему
административному
зданию под размещение
Ивановского
гарнизонного военного
суда (реконструкция
незавершенного
строительством объекта)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
84. Строительство 35781***** - - - 1556 - 17292 - -
пристройки к зданию
Заволжского
районного суда
Ивановской области
с реконструкцией
существующего здания,
г. Заволжск, - всего
в том числе:
проектные и 2016 - 1556 - - - 1556 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2018 841,7 34225***** - - - - - 17292 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
85. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
86. Реконструкция здания 409223,9***** - - - 15365,9 1773,6**** 53250 80947 151043
Ангарского городского
суда со
строительством
пристройки,
г. Ангарск,
ул. Ворошилова,
д. 1, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 15365,9 - - - 15365,9 1773,6**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 4810 393858***** - - - - - 53250 80947 151043
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
87. Строительство здания 219395***** - - - 3576,7 3576,6**** 91114 94203 -
Ленинского районного
суда г. Кирова -
всего
в том числе:
проектные и 2017 3576,6 - - - 3576,7 3576,6**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 3360 212315***** - - - - - 91114 94203 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
88. Реконструкция здания 30264***** - - - 2343 - 11585 - -
Обоянского районного
суда Курской области,
г. Обоянь, - всего
в том числе:
проектные и 2016 - 2343 - - - 2343 - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2018 640 27921***** - - - - - 11585 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
89. Строительство здания 160378***** - - - 1298 3234 75680 65888 -
для размещения
Грязинского
городского
суда Липецкой
области, г. Грязи, -
всего
в том числе
проектные и 2017 - 4532 - - - 1298 3234 - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 1800 155846***** - - - - - 75680 65888 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
89-1. Приобретение здания 2016 11060,7 300000 - - - 300000 - - - -
для размещения год
Советского и
Октябрьского
районных судов
г. Липецка
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
90. Приобретение 2013 182,1 7000 7000 - - - - - - -
помещений для год
размещения
Магаданского
городского суда
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
91. Приобретение здания 2013 3310,5 235089 235089 - - - - - - -
для размещения год
Наро-Фоминского
городского суда
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
92. Приобретение и 226198 63350 30100 110000 22748 - - - -
реконструкция здания
для размещения
Кольского районного
суда Мурманской
области, г. Кола, -
всего
в том числе:
приобретение 2013 3344,1 55000 55000 - - - - - - -
год
проектные и 2014 - 8450 8350 100 - - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2016 3344,1 162748 - 30000 110000 22748 - - - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
93. Строительство здания 109496***** - - - 5600 5600**** 52480 - -
для размещения
Промышленного
районного суда
г. Оренбурга - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 5600 - - - 5600 5600**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 1900 103896***** - - - - - 52480 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
94. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Пензенской области, г. Пенза
95. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
96. Строительство здания 223963,7***** - - - 10355,8 10355,7**** 87160 - -
для Псковского
районного суда и
Управления Судебного
департамента и
органов судейского
сообщества
в Псковской области,
г. Псков, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 10355,7 - - - 10355,8 10355,7**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 3100 213608***** - - - - - 87160 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
97. Строительство здания 41942,6***** - - - 1400,6 - 13540 - -
для размещения
Сараевского районного
суда Рязанской
области, рабочий
поселок
Сараи, - всего
в том числе:
проектные и 2016 - 1400,6 - - - 1400,6 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 640 40542***** - - - - - 13540 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
98. Строительство здания 64351***** - - - 1490 - 30726 - -
для размещения
Спасского районного
суда Рязанской
области,
г. Спасск-Рязанский,
- всего
в том числе:
проектные и 2016 - 1490 - - - 1490 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 960 62861***** - - - - - 30726 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
99. Реконструкция 372902***** - 13210 3850 7000 198552 281199 - -
незавершенного
строительством здания
для размещения
Железнодорожного и
Ленинского районных
судов Самарской
области, г. Самара,
ул. Тухачевского,
д. 226, - всего
в том числе:
проектные и 2015 - 17060 - 13210 3850 - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2018 9486,66 355842***** - - - 7000 198552 281199 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
100. Строительство 387424***** - - - 6618 618**** 73224 186966 -
пристройки к зданию
Автозаводского
районного суда
Самарской области
с реконструкцией
существующего здания,
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Новый проезд,
д. 4, литер А,
А1, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 6618 - - - 6618 618**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 6480 380806***** - - - - - 73224 186966 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
101. Строительство 109411***** - - - 5015 4990**** 59810 - -
пристройки к
административному
зданию Заводского
районного суда
г. Саратова - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 4990 - - - 5015 4990**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 1760 104421***** - - - - - 59810 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
102. Приобретение здания 2013 1431 116000 116000 - - - - - - -
для размещения год
Красноуфимского
городского суда
Свердловской области
103. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
104. Строительство здания 52890,7***** - - - 2612,7 2600**** 17498 - -
для размещения
Десногорского
городского суда
Смоленской области -
всего
в том числе:
проектные и 2017 - 2612,7 - - - 2612,7 2600**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2018 800 50278***** - - - - - 17498 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
105. Строительство здания 189522,2***** - - - 5208 1380**** 64586 - -
для размещения
Смоленского
районного
суда и Управления
Судебного
департамента
в Смоленской области,
г. Смоленск, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 4625,2 - - - 5208 1380**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 3780 184897***** - - - - - 64586 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
106. Строительство 155173***** - - - 380 - 62825 50504 -
пристройки со
встроенной
автостоянкой к
существующему зданию
Ленинского районного
суда г. Томска -
всего
в том числе:
проектные и 2016 - 380 - - - 380 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 1830 154793***** - - - - - 62825 50504 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
107. Строительство здания 457089***** - - - 6950 6950**** 147852 252287 -
для размещения
Советского,
Тамбовского районных
судов и Управления
Судебного
департамента
в Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 6950 - - - 6950 6950**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 5800 450139***** - - - - - 147852 252287 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
108. Строительство здания 209642***** - - - 500 - 94371 - -
для размещения
Калининского
районного суда
г. Тюмени - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 500 - - - 500 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 3900 209142***** - - - - - 94371 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Ярославской области, г. Ярославль
109. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
110. Приобретение 2013 11200 385927,9 385927,9 - - - - - - -
незавершенного год
строительством
здания для размещения
Новосибирского
областного суда,
г. Новосибирск
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531)
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
111. Строительство 2013 1862 73412,3 73412,3 - - - - - - -
Шаховского районного год
суда, Московская
область, Шаховской
район, раб. пос.
городского поселения
Шаховская Шаховского
муниципального района,
ул. Шамонина
112. Дом правосудия с 72545,8***** 6064,2 6100 6100 5000 - - - -
административными
помещениями,
Московская область,
г. Дмитров,
ул. Загорская, -
всего
в том числе:
проектные и 2017 - 200,6 - - - 5000 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2018 5323 72345,5***** 6064,2 6100 6100 - - - - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531)
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
113. Реконструкция здания - 68090 68090 - - - - - - -
Великоустюгского
районного суда,
г. Великий Устюг,
пер. Революционный,
д. 3, - всего
в том числе:
проектные и 2013 - 3440 3440 - - - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2013 1120 64650 64650 - - - - - - -
год
114. Строительство здания - 67980 67980 - - - - - - -
для размещения
Бабаевского
районного суда,
г. Бабаев, - всего
в том числе:
проектные и 2013 - 4760 4760 - - - - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2013 1000 63220 63220 - - - - - - -
год
115. Строительство здания 189265,3***** - - - - - 69171,3 97827,9 -
для размещения
Всеволожского
городского суда,
г. Всеволожск, -
всего
в том числе:
проектные и 2017 - 22266,1 - - - - - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 3840 166999,2***** - - - - - 69171,3 97827,9 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531)
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
116. Приобретение здания 2013 1575,5 30000 30000 - - - - - - -
для размещения год
Кимрского городского
суда, г. Кимры
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
117. Приобретение здания 2013 522 4000 4000 - - - - - - -
для размещения год
Спировского
районного суда,
пос. Спирово
118. Приобретение здания 2013 526 7200 7200 - - - - - - -
для размещения год
Весьегонского
районного суда,
г. Весьегонск
119. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
120. Приобретение здания 2013 627,7 14542,2 14542,2 - - - - - - -
для размещения год
Лихославльского
районного суда,
г. Лихославль
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531)
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
121. Реконструкция не 464526,5 8220 - 157246,5 206730*** 295652,8**** - - -
завершенного
строительством здания
для размещения
Автозаводского
районного суда,
г. Нижний Новгород,
просп. Октября, -
всего
в том числе:
проектные и 2015 - 15736,5 8220 - 7516,5 - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2017 7201 448790 - - 149730 206730*** 295652,8**** - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
122. Приобретение 2013 3825,3 198126 198126 - - - - - - -
комплекса зданий год
для размещения
Ставропольского
краевого суда,
г. Ставрополь
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
123. Строительство здания 2013 6658 341386,5 341386,5 - - - - - - -
Арбитражного суда год
Липецкой области,
г. Липецк, площадь
Петра Великого
в Советском районе
Арбитражный суд Московской области, г. Москва
124. Реконструкция здания 2020 15100 68720 - - - - - - 28720 40000
Арбитражного суда год
Московской области,
г. Москва, просп.
Академика Сахарова,
д. 18, -
проектные и
изыскательские
работы
Арбитражный суд Тамбовской области, г. Тамбов
125. Приобретение здания 2013 5842,4 310000 310000 - - - - - - -
для Арбитражного год
суда Тамбовской
области, г. Тамбов
125-1. Реконструкция здания 123761 - - - 1500 3500 118761 - -
для размещения
Арбитражного суда
Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего
в том числе:
проектные и 2018 - 5000 - - - 1500 3500 - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2020 5842,4 118761 - - - - - 118761 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
126. Строительство здания 2020 8000 33600 - - - - - - 17200 16400
Арбитражного суда год
Тверской области,
г. Тверь, -
проектные и
изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
127. Строительство здания 2020 8000 33700 - - - - - - 15500 18200
Арбитражного суда год
Ярославской области,
г. Ярославль,
Московский просп.,
район 13/11, -
проектные
и изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
128. Строительство здания 735765***** - - 2000 8000 8000**** 88814 449525 -
Арбитражного суда
Архангельской области,
г. Архангельск,
просп. Ломоносова,
квартал 132, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 8000 - - 2000 8000 8000**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 8944 727765***** - - - - - 88814 449525 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
129. Строительство здания 2018 32516,2 5901230,2***** 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7*** 801640,1**** - - -
Арбитражного суда год
г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области,
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 6, -
строительство
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
130. Реконструкция здания 2020 2600 11900 - - - - - - 4900 7000
Арбитражного суда год
Чеченской
Республики,
г. Грозный, -
проектные и
изыскательские
работы
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
131. Строительство 2016 19316,7 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1*** - - - -
здания Арбитражного год
суда Краснодарского
края, г. Краснодар,
ул. Постовая -
ул. Захарова
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
132. Строительство здания 2020 11000 48000 - - - - - - 20000 28000
Арбитражного суда год
Волгоградской
области,
г. Волгоград, -
проектные
и изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
133. Строительство здания 2020 12000 48280 - - - - - - 22200 26080
Арбитражного суда год
Ростовской области,
г. Ростов-на-Дону, -
проектные и
изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
134. Строительство здания 1378190***** - 22000 10780** - - 147203 463737,3 504098
Арбитражного суда
Республики
Башкортостан,
г. Уфа, - всего
в том числе:
проектные и 2015 - 22000 - 22000 10780** - - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 11200 1356190***** - - - - - 147203 463737,7 504098
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
135. Строительство здания 2016 14412,8 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4*** - - - -
Арбитражного суда год
Республики Татарстан,
г. Казань,
ул. Ново-Песочная, -
строительство
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
136. Строительство здания 2020 8000 22700 - - - - - - 9900 12800
Арбитражного суда год
Удмуртской
Республики,
г. Ижевск, -
проектные и
изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Нижегородской области, г. Нижний Новгород
137. Строительство здания 68000 - - - - - - 28000 40000
Арбитражного суда
Нижегородской области
в г. Нижний
Новгород, -
проектные и
изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
138. Строительство здания 436710 - - - 2000 8141,6**** 106200 213801 106709
Третьего арбитражного
апелляционного суда,
г. Красноярск,
ул. Ленина -
ул. Просвещения, -
всего
в том числе:
проектные и 2017 - 10000 - - - 2000 8141,6**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 3536 426710 - - - - - 106200 213801 106709
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
139. Строительство здания 1137361,4 - 24000 - - - 201686,5 336814 574860,9
Арбитражного суда
Иркутской области в
Октябрьском районе
г. Иркутска,
ул. 4-я Советская, -
всего
в том числе:
проектные и 2014 - 24000 - 24000 - - - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 12489,59 1113361,4 - - - - - 201686,5 336814 574860,9
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Забайкальского края, г. Чита
140. Реконструкция 563080***** - - - 2000 - 106200 244804 202076
Арбитражного суда
Забайкальского края,
г. Чита, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 10000 - - - 2000 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 5824 553080***** - - - - - 106200 244804 202076
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
141. Строительство здания 433348 - - - 2000 8000 100000 100000 223348
Четвертого
арбитражного
апелляционного суда,
г. Чита, ул. Ленина,
д. 145, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 10000 - - - 2000 8000 - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 4576 423348 - - - - - 100000 100000 223348
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
142. Строительство здания 811018,3 - - - - - 10700 46060 754258,3
Арбитражного суда
Республики Саха
(Якутия), г. Якутск,
- всего
в том числе:
проектные и 2018 - 23700 - - - - - 10700 13000 -
изыскательские год
работы
строительство 2020 5600 787318,3 - - - - - - 33060 754258,3
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
143. Строительство здания 2020 9600 40200 - - - - - - 20000 20200
Арбитражного суда год
Хабаровского края,
г. Хабаровск, -
проектные и
изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
144. Строительство здания 2020 1900 9200 - - - - - - 3600 5600
Арбитражного суда год
Еврейской
автономной области,
г. Биробиджан, -
проектные и
изыскательские
работы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
145. Строительство здания 663056,2 - - - 4000 15000 185187,3 332885,1 125983,8
Арбитражного суда
Владимирской
области, г. Владимир,
- всего
проектные и 2017 - 19000 - - - 4000 15000 - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 6864 644056,2 - - - - - 185187,3 332885,1 125983,8
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике-Чувашии, г. Чебоксары
146. Строительство здания 227956***** - - 2145 793 792,9**** 59912 75226 -
Московского районного
суда, г. Чебоксары,
Чувашская
Республика, - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 2938 - - 2145 793 792,9**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 3680 225018***** - - - - - 59912 75226 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
147. Строительство здания 57286,8***** - - 900 296,8 - 32352 12283 -
для размещения
Льговского районного
суда, г. Льгов, -
всего
в том числе:
проектные и 2016 - 1196,8 - - 900 296,8 - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 960 56090***** - - - - - 32352 12283 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
148. Реконструкция не 1223454,4***** - - 1500 12183 - 903422,8 - -
завершенного
строительством здания
со строительством
пристройки для
размещения
Новосибирского
областного суда -
всего
в том числе:
проектные и 2018 - 13683 - - 1500 12183 - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2018 15200 1209771,4***** - - - - - 903422,8 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
149. Строительство здания 87519,6***** - - 912,2 1949,7 821,5**** - - -
Островского
городского
суда, г. Остров, -
всего
в том числе:
проектные и 2017 - 2571,9 - - 912,2 1949,7 821,5**** - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 1200 84945***** - - - - - - - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
150. Строительство здания 159890 - - 2198 68021,1*** 156057,5**** - - -
Лабытнангского
городского суда,
г. Лабытнанги,
Ямало-Ненецкий
автономный округ, -
всего
в том числе:
проектные и 2016 - 2892 - - 2198 1764,1*** - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2017 1664 156998 - - - 66257 156057,5**** - - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
151. Строительство здания 32819 - - 2307 30512 - - - -
Нюксенского районного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 - 2307 - - 2307 - - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2016 484,06 30512 - - - 30512 - - - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
152. Строительство здания 31994 - - 2307 30512 - - - -
Кадуйского районного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 - 2307 - - 2307 - - - - -
изыскательские год
работы
строительство 2016 484,06 29687 - - - 30512 - - - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
153. Приобретение и 378421,7***** - 184440 5884 2176,7 77209 61649 - -
реконструкция здания
для размещения
Индустриального
районного суда,
г. Барнаул,
ул. Балтийская,
д. 28, - всего
в том числе:
приобретение 2014 4943,7 184440 - 184440 - - - - - -
год
проектные и 2016 - 8060,7 - - 5884 2176,7 - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2018 5793,36 185921***** - - - - 77209 61649 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
154. Приобретение здания 2014 776,7 44400 - 44400 - - - - - -
для размещения год
Могойтуйского
районного суда,
пос. Могойтуй,
Забайкальский край
154-1. Приобретение здания 2015 790,2 75056 - - 75056 - - - - -
для размещения год
Газимуро-Заводского
районного суда
Забайкальского края
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
155. Приобретение здания 2014 483,2 7500 - 7500 - - - - - -
для размещения год
Сулейман-Стальского
районного суда,
Сулейман-Стальский
район, с. Касумкент
156. Приобретение здания 2014 709,6 25000 - 25000 - - - - - -
для размещения год
Буйнакского
районного суда,
г. Буйнакск,
Республика Дагестан
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
157. Приобретение здания 2014 816,9 10000 - 10000 - - - - - -
для размещения год
Кызылского районного
суда,
пгт. Каа-Хем,
Республика Тыва
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
158. Приобретение 2014 278,6 10250 - 10250 - - - - - -
помещений год
для размещения
Ленинского районного
суда, г. Мурманск
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
159. Приобретение здания 2014 2657,2 294400 - 294400 - - - - - -
для размещения год
Хабаровского
районного суда,
г. Хабаровск
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
160. Приобретение здания 2014 4273 200002 - 200002 - - - - - -
для размещения год
Сургутского
районного суда,
г. Сургут
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
161. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Позиции 123 - 161 дополнены - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
162. Строительство здания 1445047,7 - - - 3167 37223 550796 340839,7 461971
для размещения
Северо- Кавказского
окружного военного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 40390 - - - 3167 37223 - - -
изыскательские год
работы
строительство 2020 14500 1404657,7***** - - - - - 550796 340839,7 461971
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
163. Строительство здания 405438***** - - - 9308 14764 196786 121110 -
для размещения
Анадырского
районного
суда Чукотского
автономного округа
и Анадырского
гарнизонного
военного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 - 24072 - - - 9308 14764 - - -
изыскательские год
работы
строительство 2019 1600 381366***** - - - - - 196786 121110 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
164. Приобретение здания 2015 461,6 4000 - - 4000 - - - - -
для размещения год
Островского
районного суда,
пос. Судиславль
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
165. Приобретение 2015 308,2 13260 - - 13260 - - - - -
помещений для год
Арбитражного суда
Костромской области,
г. Кострома
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. N 1437)
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
166. Приобретение здания 2017 14260,9 1562000 - - - - 1562000 - - -
для размещения год
Арбитражного суда
Поволжского округа
(Раздел дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Итого 59847653 5581920 5732498,6 5783944** 7060082*** 8686640,3**** 9466260 10087670 10782870
в том числе:
проектные и 1516443,7 90326,8 404282,6 173554,3** 271065,8 231460,8**** 24266 183020 214280
изыскательские
работы
строительство, 58331209,3 5491593,2 5328216* 5610389,7** 6789016,2*** 8455179,5**** 9441994 9904650 10568590
реконструкция,
приобретение
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 25.12.2015 г. N 1437; от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
* С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в
2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855)
** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в
2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе,
ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс.
рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс.
рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс.
рублей;
неосвоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из
них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в размере 2967 тыс. рублей.
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437)
*** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по
не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов
капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), -
в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп.
Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс.
рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме
16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс.
рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс.
рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс.
рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1
тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6,
- в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
(Сноска в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
**** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не
исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального
строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г.
Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской
области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс.
рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме
8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в
Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6,
- в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп.
Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания,
Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс.
рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме
141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме
1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме
77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в
объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940
тыс. рублей.
(Сноска дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
***** Общий объем средств федерального бюджета определен в соответствии со сметной (предполагаемой) стоимостью строительства
объекта в ценах соответствующих лет, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам реализации проекта (начиная с 2018 года)
будет уточнено в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 23 декабря 2016 г. № 1468)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по судебно-экспертным
учреждениям Министерства юстиции Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
----|------------------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Срок | Мощность | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
| объекта, регион | ввода в|(кв. метров)|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------
| строительства |действие| | 2013 - | в том числе
| | | |2020 годы - |--------|----------|------------|-------------|----------|---------|------------|----------
| | | | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | | | | год | год | год | год | год | год | год | год
----|------------------------|--------|------------|------------|--------|----------|------------|-------------|----------|---------|------------|----------
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы
при Министерстве юстиции Российской Федерации
1. Реконструкция 4695 326832,33 25554,6 8518,2 276131,5* 214845,74*** - - - -
административного
здания федерального
бюджетного
учреждения
Российского
федерального центра
судебной экспертизы
при Министерстве
юстиции Российской
Федерации,
г. Москва, Большой
Спасоглинищевский пер.,
д. 4 (объект
культурного наследия
федерального
значения), - всего
в том числе:
проектные и 2014 - 34072,8 25554,6 8518,2 - - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2016 4695 292759,53 - - 276131,5* 214845,74*** - - - -
год
2. Реконструкция 2206,8 132514,1 5392 1797,3** 1159,3 - - 86660 38664,8 -
административного
здания федерального
бюджетного
учреждения
Российского
федерального центра
судебной экспертизы
при Министерстве
юстиции Российской
Федерации, г. Москва,
Хохловский пер.,
д. 13, строение 2, -
всего
в том числе:
проектные и 2015 - 7189,3 5392 1797,3** 1159,3 - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2019 2206,8 125324,8 - - - - - 86660 38664,8 -
год
3. Реконструкция 720 22000 - - - - - - 2018,1 19981,9
административного
здания федерального
бюджетного
учреждения
Российского
федерального центра
судебной экспертизы
при Министерстве
юстиции Российской
Федерации,
Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Сосновая,
д. 28а, - всего
в том числе:
проектные и 2019 - 2018,1 - - - - - - 2018,1 -
изыскательские год
работы
реконструкция 2020 720 19981,9 - - - - - - - 19981,9
год
4. Реконструкция 1100,14 68455,3 5223,9 1741,3 61222,3* 57814*** - - - -
административного
здания федерального
бюджетного
учреждения
Российского
федерального центра
судебной экспертизы
при Министерстве
юстиции Российской
Федерации, г. Москва,
Пречистенская
набережная, д. 15,
строение 1, - всего
в том числе:
проектные и 2014 - 6965,2 5223,9 1741,3 - - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2016 1100,14 61490,1 - - 61222,3* 57814*** - - - -
год
Федеральное бюджетное учреждение Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
5. Строительство 2883,7 273180 - - - - - 18607,1 82456,9 172116
административного
здания федерального
бюджетного
учреждения Северо-
Западного
регионального центра
судебной экспертизы
Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе:
проектные и 2019 - 27300 - - - - - 18607,1 8692,9 -
изыскательские год
работы
строительство 2020 2883,7 245880 - - - - - - 73764 172116
год
Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
6. Приобретение 2017 1578,6 137857,6 - - - 137857,6 137807,4***** - - -
административного год
здания для федерального
бюджетного учреждения
Дальневосточного
регионального центра
судебной экспертизы
Министерства юстиции
Российской Федерации,
г. Хабаровск
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 430)
Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
7. Приобретение и 744,3 112432****** - - - - 80132 4330 13039 44487,32
реконструкция нежилых
помещений офисного
назначения для
федерального
бюджетного учреждения
Уральского
регионального центра
судебной экспертизы
Министерства юстиции
Российской Федерации,
г. Екатеринбург, -
всего в том числе
приобретение 2017 744,3 80132 - - - - 80132 - - -
год
проектные и 2019 - 2300****** - - - - - 4330 1855 -
изыскательские год
работы
реконструкция 2020 744,3 30000****** - - - - - - 11184 44487,32
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
8. Приобретение здания 2017 1327,7 80580 - - - - 80580 - - -
общественного год
назначения для
федерального бюджетного
учреждения Пермской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Пермь
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9. Приобретение и 702,8 74215 - - - - 65015 920 8280 -
реконструкция нежилого
помещения для
федерального бюджетного
учреждения Якутской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Якутск, -
всего
в том числе:
приобретение 2017 702,8 65015 - - - - 65015 - - -
год
проектные и 2018 - 920 - - - - - 920 - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2019 702,8 8280 - - - - - - 8280 -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
10. Реконструкция 682,5 17440 1900 1900**** - - - 15540 - -
административного
здания федерального
бюджетного
учреждения
Читинской
лаборатории судебной
экспертизы
Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Чита,
ул. Бутина, д. 17, -
всего
в том числе:
проектные и 2014 - 1900 1900 1900**** - - - - - -
изыскательские год
работы
реконструкция 2018 682,5 15540 - - - - - 15540 - -
год
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
11. Приобретение и реконструкция 1661,5 142070,12 - - - 102070,12 4000 36000 - -
административного здания для
федерального бюджетного
учреждения Красноярской
лаборатории судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской
Федерации, г. Красноярск, -
всего
в том числе:
приобретение 2016 1661,5 102070,12 - - - 102070,12 - - - -
год
проектные и изыскательские 2017 - 4000 - - - - 4000 - - -
работы год
реконструкция 2018 1526,6 36000 - - - - - 36000 - -
год
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 430)
год
Итого 1484429,2 38070,5 13956,8** 338513,1* 512587,5*** 367534,4***** 162057,1 144458,8 236585,22
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 430)
в том числе:
проектные и 90550,4 38070,5 13956,8** 1159,3* - 4000 23857,1 12566 -
изыскательские
работы
строительство, - 1393878,8 - - 337353,8* 512587,5*** 363534,4***** 138200 131892,8 236585,22
реконструкция,
приобретение
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
_______________________
* С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с
учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации
расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.
** С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в объеме 1159,3 тыс. рублей.
*** С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в объеме 142539,7 тыс. рублей.
**** Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в объеме 1900 тыс. рублей.
***** Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2016 году, в объеме 137807,4 тыс. рублей. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.04.2017 г. N 430)
****** Общий объем средств федерального бюджета определен в соответствии со сметной (предполагаемой) стоимостью строительства объекта в ценах
соответствующих лет, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам реализации проекта (начиная с 2018 года) будет уточнено в соответствии с
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.12.2017 г. N 1555)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013-2020 годах
за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой
программы "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" по Федеральной службе судебных
приставов
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531; от 22.11.2013 г. N 1055; от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855; от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
---|-----------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование объекта, | Срок |Мощность| Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
| регион строительства |ввода в | (кв. |---------|------------------------------------------------------------------------
| |действие |метров) | 2013- | в том числе
| | | | 2020 |-------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------
| | | | годы - | 2013 |2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |2020 год
| | | | всего | год | | год | год | год | год | год |
---|-----------------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
1. Строительство административного здания 2015 год 2206 155442,4* 50000** 67490,1 37952,3*** - - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре, г. Сургут
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 23.12.2016 г. N 1468)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике
2. Строительство административного здания 2015 год 4008,78 177269,5 58891,9 104283,6 14094 - - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Чеченской Республике,
г. Грозный, 2-я очередь
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея
3. Строительство административного здания 2014 год 3598 121415,4 78762,7 42652,7 - - - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Адыгея,
г. Майкоп
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4. Строительство административного здания 280832,4* - - 6500 96688 82720,6 99623,8 - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Саха (Якутия),
г. Якутск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год 6500 - - 6500*** 4700**** - - - -
строительство 2018 год 4100 274332,4 - - - 91988 82720,6 99623,8 - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области
5. Строительство административного здания 290000******* - - - 3150 3150 108300 85600 -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области,
г. Архангельск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год - 3150 - - - 3150 3150 - - -
строительство 2019 год 3700 290000******* - - - - - 108300 85600 -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6. Строительство административного здания 188802,3 - - - - - 65376,2 100123,8 46110
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Бурятия,
г. Улан-Удэ, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2018 год - 5510,4******* - - - - - 7000 - -
строительство 2020 год 2573,5 183291,9******* - - - - - 58376,2 100123,8 46110
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
7. Строительство административного здания 79706,9* - - - 67034,6*** - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Алтай,
г. Горно-Алтайск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2014 год - 3325,9 - 3325,9 - - - - - -
строительство 2016 год 1860 76381 - - 63542,4*** 67034,6**** - - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области
8. Строительство административного здания 137835,7 - - - 2535,7 71350 63950 - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Амурской области,
г. Благовещенск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год - 2535,7 - - - 2535,7 - - - -
строительство 2018 год 2150 135300 - - - - 71350 63950 - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
9. Строительство административного здания 297384,4******* - 7930 81261,3 121154,8***** 83850 - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Карелия,
г. Петрозаводск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2014 год - 7930 - 7930 - - - - - -
строительство 2020 год 5734,7 289454,4******* - - 81261,3*** 121154,8***** 83850 - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
10. Строительство административного здания 2020 год 2688 134590 - - - - - - 77770 56820
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Воронежской области,
г. Воронеж
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области
11. Строительство административного здания 40500 - - - - - - 1300 39200
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Тверской области,
г. Тверь, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2019 год - 1300 - - - - - - 1300 -
строительство 2020 год 700 39200 - - - - - - - 39200
Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
12. Строительство административного здания 2015 год 550 56087,4* - 28043,7** 28043,7 - - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Краснодарскому краю,
Адлерский районный отдел г. Сочи
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
13. Строительство административного здания 206000 - - - - 6000 60000 60000 80000
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Карачаево- Черкесской
Республике, г. Черкесск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год - 6000 - - - - 6000 - - -
строительство 2020 год 4414,5 200000 - - - - - 60000 60000 80000
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия
14. Строительство административного здания 2013 год 577,65 30003,4 30003,4 - - - - - - -
Сунженского районного отдела судебных
приставов, Республика Ингушетия,
сельское поселение Орджоникидзевское
15. Строительство административного здания 2013 год 577,65 26233,3 26233,3 - - - - - - -
Малгобекского районного отдела судебных
приставов, Республика Ингушетия,
г. Малгобек
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
16. Пристройка административного здания 2013 543 25612,4 25612,4 - - - - - - -
Управления федеральной службы судебных год
приставов по Кабардино-Балкарской
Республике, г. Нальчик
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
17. Строительство административного здания 63874,9* - - 1418 63134,1 27245,7 - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Кабардино-Балкарской
Республике,Нальчикский городской
отдел, г. Нальчик, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год - 1418 - - 1418*** 677,2**** - - - -
строительство 2017 год 1393,7 62456,9 - - - 62456,9 27245,7****** - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
18. Строительство административного здания 2013 1051,69 24876,3 24876,3 - - - - - - -
Управления федеральной службы судебных год
приставов по Нижегородской области,
г. Арзамас
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
(Раздел исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Раздел исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Итого: 2557962,3 294380 253726 232811,7 353697,2**** 274316,3 406850 41687 412130
в том числе:
проектные и изыскательские работы 44909,6 - 11255,9 7918 11062,9**** 9150 9600 1300 -
строительство, реконструкция, 2513052,7 294380 242470,1 224893,7 342634,3*** 265166,3 397250 415570 412130
приобретение
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810; от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
* С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2013 и 2014 годах. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
** Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 и 2014 годах. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
*** Неосвоенные бюджетные ассигнования в размере 197474,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет. (Дополнен - Постановление Правительства
Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
**** Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский
городской отдел в размере 677,2 тыс. рублей.
(Сноска дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
***** Неосвоенные бюджетные ассигнования в размере 113212,4 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет. (Дополнен - Постановление
Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
****** Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, г. Нальчик, - в объеме 27245,7 тыс. рублей. (Дополнен -
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
******* Общий объем средств федерального бюджета определен в соответствии со сметной (предполагаемой) стоимостью строительства объекта в ценах
соответствующих лет, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам реализации проекта (начиная с 2018 года) будет уточнено в соответствии с
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". (Дополнен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной
системы России на 2013-2020 годы"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531;
от 22.11.2013 г. N 1055; от 15.08.2014 г. N 810; от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 25.12.2015 г. N 1437; от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------
|2013-2020| В том числе
| годы - |--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------
| всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год
----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------
Всего по Программе 88199,6* 10000 9454,8 9354,28* 11725,25* 12999,2* 12107,12 12773,08 13536,31
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
в том числе:
капитальные вложения 67848,38* 6544,68 6610,63 6955,23* 8563,78* 9916,58* 10331,46 10946,23 11729,89
(бюджетные инвестиции)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
прочие нужды 20351,16 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,58 1775,66 1826,85 1806,42
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды)
Всего 8116,08 1577,47 1627,28 865,14 1671,61 1525,88 304,53 286,09 258,08
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855)
Информатизация 8103,98 1577,47 1615,18 865,14 1671,61 1525,88 304,53 286,09 258,08
судебной системы
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468)
в том числе:
информатизация 37,07 37,07 - - - - - - -
Конституционного Суда
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
информатизация 211,5931 21,84 26,5931 20,54 25,82 26,6 28,43 29,99 31,78
Верховного Суда
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
информатизация 340,2 340,2 - - - - - - -
Высшего Арбитражного
Суда Российской
Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
информатизация 7515,12 1178,36 1588,59 844,6 1645,79 1499,28 276,1 256,1 226,3
Судебного
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Создание мобильного 12,1 - 12,1 - - - - - -
офиса судьи (Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской Федерации)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
II. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и
судебно-экспертной деятельности
Всего 70491,11* 6971,99 6393,92 7097,51* 8558,69* 10074,93* 11004,05 11685,05 12452,39
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
Строительство, 63890,04* 5914,37 6000,18 6355,26* 7926,37* 9328,49* 10035,17 10649 11431,58
реконструкция или
приобретение зданий
(капитальные вложения)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
в том числе:
здания Высшего 3241,3 3241,3 - - - - - - -
Арбитражного Суда
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
здания Судебного 56606,35* 2340,62 5732,5* 5783,94** 7060,08* 8686,64 9466,26 10087,67 10782,87
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437; от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
здания государственных 1484,43* 38,07 13,96 338,51* 512,59* 367,53* 162,06 144,46 236,58
судебно-экспертных
учреждений
Министерства юстиции
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
здания Федеральной 2557,96* 294,38 253,73 232,81 353,7* 274,32 406,85 416,87 412,13
службы судебных
приставов
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
Обеспечение 3076,4 362,63 364,03 523,68 523,77* 523,58 259,6 259,6 259,6
безопасности и охрана
зданий федеральных
судов (прочие нужды)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 23.12.2016 г. N 1468)
в том числе:
Высший Арбитражный Суд 258,6 258,6 - - - - - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
Судебный департамент 2817,53 104,03 363,81 523,63 523,77* 523,58 259,6 259,6 259,6
при Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 23.12.2016 г. N 1468)
Верховный Суд 0, 2696 - 0,221 0,0486 - - - - -
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
Оснащение 3521,67 694,99 29,71 218,62 108,55 222,86 709,28 776,45 761,21
государственных
судебно-экспертных
учреждений
Министерства юстиции
Российской Федерации
современной приборной
базой (прочие нужды)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
III. Информатизация Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды)
Всего 2290,1 307,85 313,04 288,11 316,21 264,9 260 260 280
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
Информатизация 766,2 137,7 151,4 136,6 130,36 120,14 30 30 30
государственных
судебно-экспертных
учреждений Министерства
юстиции Российской
Федерации современной
приборной базой
(прочие нужды)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430)
Информатизация 1523,94 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 230 230 250
Федеральной службы
судебных приставов
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
IV. Приобретение жилья для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Всего 7303,84 1141,31 1120,54 1103,47 1178,75 1133,45 538,54 541,94 545,84
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Верховный Суд 561,7835 13,01 37,5835 47,27 85,25 89,75 94,74 95,14 99,04
Российской Федерации
в том числе:
судьи (капитальные 122,35 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 16,99 17,93 19,01
вложения)
работники аппарата 439,4335 - 25,7435 35 69,84 73,86 77,75 77,21 80,03
суда (прочие нужды)
Высший Арбитражный 484,3 484,3 - - - - - - -
Суд Российской
Федерации
в том числе:
судьи (капитальные 92,7 92,7 - - - - - - -
вложения)
работники аппаратов 205 205 - - - - - - -
судов (прочие нужды)
приобретение 186,6 186,6 - - - - - - -
специализированного
жилого фонда
(капитальные вложения)
Судебный департамент 6257,76 644 1082,96 1056,2 1093,5 1043,7 443,8 446,8 446,8
при Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
в том числе:
судьи федеральных судов3338,5 338 430,7 587,7 572 572,2 279,3 279,3 279,3
(капитальные вложения)
мировые судьи 50 - - - 50 - - - -
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
приобретение 168,2 - 168,2 - - - - - -
специализированного
жилого фонда
(капитальные вложения)
работники аппаратов 2321,06 230 408,06 392,5 395,5 395,5 164,5 167,5 167,5
судов (прочие нужды)
работники Судебного 380 76 76 76 76 76 - - -
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
и его территориальных
органов (прочие нужды)
(Раздел в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
V. Осуществление Минэкономразвития России
мониторинга реализации Программы (прочие нужды)
Осуществление 1,38 1,38 - - - - - - -
Минэкономразвития
России мониторинга
реализации Программы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
* С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014
годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных
на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, а также
с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы"
раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения
дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей. (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России"
на 2013-2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2014 г. N 1488)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
-----------------------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------
| 2013-2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|годы - всего| год | год | год | год | год | год | год | год
-----------------------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------
Всего по Программе 88199,6* 10000 9454,79* 9354,28* 11725,25* 12999,2* 12107,12 12773,08 13536,31
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555)
из них:
Конституционный Суд 37,07 37,07 - - - - - - -
Российской Федерации
Верховный Суд 773,65 34,85 64,4 67,86 111,07 116,35 123,17 125,13 130,82
Российской Федерации
Высший Арбитражный 4324,4 4324,4 - - - - - -
Суд Российской
Федерации
Судебный департамент 73208,86* 4267,01 8779,96 8208,37* 10323,14* 11753,2 10445,76 11050,17 11715,57
при Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - -
России
Минюст России 5772,29 870,76 195,07 693,73* 751,5* 710,53* 901,34 950,91 1027,79
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430)
ФССП России 4081,9* 464,53 415,37 384,32 539,55* 419,11* 636,85 646,87 662,13
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 23.12.2016 г. N 1468;
от 14.12.2017 г. N 1555)
Государственные 67848,39* 6544,68 6610,93* 6955,23* 8563,78* 9916,55* 10331,46 10946,23 11729,89
капитальные
вложения - всего
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
из них:
Верховный Суд 122,35 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 16,99 17,93 19,01
Российской Федерации
Высший Арбитражный 3520,6 3520,6 - - - - - - -
Суд Российской
Федерации
Судебный департамент 60163,05* 2678,62 6331,4 6371,64* 7682,08* 9258,84* 9745,56 10366,97 11062,17
при Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555)
Минюст России 1484,43* 38,07 13,96 338,51* 512,59* 367,5* 162,06 144,46 236,58
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430;
от 14.12.2017 г. N 1555)
ФССП России 2557,96* 294,38 253,73 232,81 353,7* 274,32* 406,85 416,87 412,13
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 23.12.2016 г. N 1468;
от 14.12.2017 г. N 1555)
Прочие нужды - всего 20351,16 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,61 1775,66 1826,85 1806,42
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430;
от 14.12.2017 г. N 1555)
из них:
Конституционный Суд 37,07 37,07 - - - - - - -
Российской Федерации
Верховный Суд 651,3 21,84 52,56 55,59 95,66 100,46 106,18 107,2 111,81
Российской Федерации
Высший Арбитражный 803,8 803,8 - - - - - - -
Суд Российской
Федерации
Судебный департамент 13045,81 1588,39 2448,56 1836,73 2641,06* 2494,36 700,2 683,2 653,4
при Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 23.12.2016 г. N 1468)
Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - -
России
Минюст России 4287,86 832,69 181,11 355,22 238,9 343 739,28 806,45 791,21
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430;
от 14.12.2017 г. N 1555)
ФССП России 1523,94 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 230 230 250
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855; от 23.12.2016 г. N 1468;
от 14.12.2017 г. N 1555)
______________________
* С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014
годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на
начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, а также с учетом
бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела
"Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по
поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей. (В редакции Постановления Правительства Российской
Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
М Е Т О Д И К А
оценки эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"
1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"
(далее - Программа) производится ежегодно на основе использования
системы целевых индикаторов и показателей по направлениям
Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
I I
ф1 ф2
___ + ___
I I
п1 п2
Е = _________ x 100%,
2
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
I и I - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе
ф1 ф2
реализации Программы;
I и I - значения целевых индикаторов, утвержденные
п1 п2
Программой.
2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по
различным ее направлениям производится путем сравнения фактически
достигнутых показателей Программы за соответствующий год с
утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.
Эффективность реализации Программы по различным ее
направлениям оценивается как степень фактического достижения
целевых показателей Программы по формуле:
I I I
фз ф4 фn
___ + ___ + ... ___
I I I
п3 п4 фn
E = _____________________ х 100%,
1 n
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
1
I и I - значения показателей, достигнутые в ходе
ф3 ф4
реализации Программы;
I и I - значения показателей, утвержденные Программой;
п3 п4
n - количество показателей Программы.
____________
