ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 декабря 2012 г. N 1406
МОСКВА
О федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 24.06.2013 г. N 531; от 22.11.2013 г. N 1055;
от 15.02.2014 г. N 103; от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 25.12.2015 г. N 1437; от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555;
от 03.10.2018 г. N 1186)
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу
"Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы".
2. Министерству экономического развития Российской Федерации
и Министерству финансов Российской Федерации при формировании
проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый
период включать Программу, утвержденную настоящим постановлением, в
перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за
счет средств федерального бюджета.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
__________________________
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г.
N 1406
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013-2020 ГОДЫ"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 24.06.2013 г. N 531; от 22.11.2013 г. N 1055;
от 15.02.2014 г. N 103; от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 25.12.2015 г. N 1437; от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555;
от 03.10.2018 г. N 1186)
П А С П О Р Т
федеральной целевой программы
"Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"
Наименование Программы - федеральная целевая программа
"Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы"
Дата принятия решения - распоряжение Правительства
о разработке Программы Российской Федерации от 20 сентября
2012 г. N 1735-р
Государственный заказчик - - Министерство экономического развития
координатор Программы Российской Федерации
Государственные заказчики - Конституционный Суд Российской
Программы Федерации, Верховный Суд Российской
Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации (Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации
упразднен в соответствии с Законом
Российской Федерации о поправке к
Конституции Российской Федерации от
5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О
Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской
Федерации"), Судебный департамент
при Верховном Суде Российской
Федерации, Министерство
экономического развития Российской
Федерации, Министерство юстиции
Российской Федерации, Федеральная
служба судебных приставов (В
редакции Постановления Правительства
Российской Федерации
от 25.12.2014 г. N 1488)
Основной разработчик - Министерство экономического развития
Программы Российской Федерации
Цели Программы - повышение качества осуществления
правосудия;
совершенствование судебной защиты
прав и законных интересов граждан и
организаций
Задачи Программы - обеспечение открытости и доступности
правосудия;
создание необходимых условий для
осуществления правосудия;
обеспечение независимости судебной
власти;
построение эффективной системы
исполнительного производства,
повышение открытости и доступности
системы принудительного исполнения;
модернизация судебно-экспертной
деятельности, осуществляемой
государственными судебно-экспертными
учреждениями Министерства юстиции
Российской Федерации
Целевые индикаторы и - доля граждан, считающих организацию
показатели Программы работы судов неудовлетворительной, в
числе опрошенных лиц (процентов);
доля граждан, считающих информацию о
деятельности судов недостаточной, в
числе опрошенных лиц (процентов);
количество арбитражных судов,
реализующих возможность электронного
взаимодействия с обществом (частными
и юридическими лицами), используя
систему электронного правосудия
(единиц);
количество залов судебных заседаний
федеральных судов общей юрисдикции,
оснащенных системами
видеопротоколирования хода судебных
заседаний (единиц); (В редакции
Постановления Правительства
Российской Федерации
от 23.12.2016 г. N 1468)
количество залов судебных заседаний
федеральных судов общей юрисдикции,
оснащенных системами
аудиопротоколирования хода судебных
заседаний (единиц);
доля федеральных судов общей
юрисдикции, оснащенных комплектами
видео-конференц-связи, в общем числе
судов общей юрисдикции (процентов);
количество залов судебных заседаний
и кабинетов судей арбитражных судов,
оснащенных системой
видео-конференц-связи (процентов (до
2014 года)/единиц (после 2014 года);
(В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
количество арбитражных судов,
оснащенных системами видеозаписи и
трансляции судебных заседаний
(процентов (до 2014 года)/единиц
(после 2014 года); (В редакции
Постановления Правительства
Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
внедрение технических средств и
систем обеспечения безопасности
зданий федеральных судов (количество
зданий);
количество федеральных и мировых
судей, обеспеченных жилыми
помещениями (человек); (В редакции
Постановления Правительства
Российской Федерации
от 23.12.2016 г. N 1468)
количество государственных служащих,
которым предоставлена субсидия на
приобретение жилых помещений
(человек);
размер общей площади служебных
помещений, приходящейся на 1
федерального судью (кв. метров);
количество построенных,
реконструированных и приобретенных
зданий государственных
судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции Российской
Федерации, размещение которых
улучшилось (единиц);
повторные экспертизы после
государственных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции
Российской Федерации, не
подтвердившие выводы по тем же
исходным данным (процентов);
интенсивность исполнения требований
исполнительных документов
(процентов)
Сроки реализации Программы - 2013-2020 годы
Объем и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования за счет средств федерального бюджета
Программы на 2013-2020 годы (в ценах
соответствующих лет) составляет
84943,37 млн. рублей, в том числе:
(В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации
от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488;
от 18.08.2015 г. N 855;
от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430;
от 14.12.2017 г. N 1555;
от 03.10.2018 г. N 1186)
капитальные вложения - 64592,21 млн.
рублей; (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации
от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488;
от 18.08.2015 г. N 855;
от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468;
от 14.12.2017 г. N 1555;
от 03.10.2018 г. N 1186)
прочие нужды - 20351,16 млн. рублей
(В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации
от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488;
от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430;
от 14.12.2017 г. N 1555)
Ожидаемые конечные - повышение качества правосудия и
результаты реализации эффективности рассмотрения судебных
Программы и показатели споров;
ее социально-экономической обеспечение доступности и открытости
эффективности правосудия;
повышение авторитета судебной
власти;
создание условий для
конкурентоспособности российской
судебной системы в международном
сообществе;
обеспечение независимости судебной
системы и повышение
привлекательности государственной
гражданской службы в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах и
системе Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации
и его территориальных органах; (В
редакции Постановления Правительства
Российской Федерации
от 25.12.2014 г. N 1488)
повышение качества исполнения
судебных актов и проводимых судебных
экспертиз
I. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
Развитие Российской Федерации на современном этапе
характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе.
Судебная система как механизм государственной защиты имеет
большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль
общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы
деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов
обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя
правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и
неимущественные права граждан и юридических лиц, а также
гарантирует свободу экономической деятельности.
Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции
Российской Федерации провозглашена правовым государством.
Правовое государство характеризуется в том числе
самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно
обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов
граждан и юридических лиц.
Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране
напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным
фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации
является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным
образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту
прав и интересов сторон.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. N 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых
институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской
Федерации необходимо решение следующих проблем:
защита частной собственности, формирование в обществе
понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности
является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата
и эффективности государственной власти;
проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и
справедливость принимаемых судом решений;
создание условий, при которых российским компаниям было бы
выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в
оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров
по вопросам собственности, российскую судебную систему;
борьба с коррупцией;
существенное улучшение доступа к информации о деятельности
государственных органов;
кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных
функций и реализации государственных социальных гарантий.
Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы
России.
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с
качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной
информированностью граждан о деятельности судебной системы,
неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением
судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления
правосудия и др.
В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему,
систему принудительного исполнения судебных актов и
судебно-экспертную деятельность современных
информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать
инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и
сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых
судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное
исполнение судебных решений.
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической
политике" и от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления" необходимо
внесение в законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих совершенствование административного
судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия
для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении
споров с органами государственной власти Российской Федерации,
обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей
юрисдикции или арбитражные суды в защиту интересов граждан, а также
на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и
арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения
возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного
преследования.
Реализация предлагаемых изменений в законодательство
Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие
судебной системы России, определенных Президентом Российской
Федерации в качестве основных, в частности совершенствование
системы размещения судебных решений с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение
доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления
материально-технической базы органов судебной власти.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие
судебной системы России на 2013-2020 годы" (далее - Программа) по
созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению
программных средств аналитического обеспечения деятельности и
осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а
также формирование электронных дел и формирование электронного
архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к
правосудию, качественную и эффективную работу судов.
Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются
создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть
размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным
требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным,
административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и
арбитражным судам, а также обеспечение возможности:
участия граждан в проведении открытых судебных заседаний;
проведения закрытых судебных заседаний;
участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей,
защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного
процесса;
тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных
заседателей;
допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность;
воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в
процессе судебного заседания;
надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных
помещениях;
надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения
обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел
Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при
рассмотрении уголовных дел;
надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной
службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов;
хранения и осмотра вещественных доказательств;
ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и
иных участников судебных процессов под контролем работников
аппарата суда;
архивного хранения текущих и законченных производством
судебных дел;
организации работы с юридической литературой;
получения и обмена информацией с использованием современных
электронных средств связи общего пользования.
В этой связи осуществление мероприятий по строительству,
реконструкции и приобретению зданий судов, а также обеспечение
зданий судов средствами безопасности и охраны являются по-прежнему
актуальными.
Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема
необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение
напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных
экспертиз, результаты которых активно используются в целях
установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей
юрисдикции и арбитражными судами.
В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать
мероприятия по созданию условий для осуществления качественных
экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями
Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются
независимой структурой государственных судебных экспертов, не
подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то
ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний
день наиболее полную нормативную правовую базу по судебной
экспертизе.
Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной
деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены
бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и
не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в
производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических,
автотехнических и автооценочных, финансово-экономических,
товароведческих, экологических, лингвистических, психологических,
компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз.
Реализация мероприятий Программы по созданию условий для
осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными
учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению
в судебно-экспертную деятельность современных информационных
технологий, а также оснащение учреждений современной приборной
базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и
сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков
судопроизводства.
Одним из основных аспектов качества правосудия является
исполнение судебного акта в разумный срок.
Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых
условий для эффективного осуществления принудительного исполнения
судебных актов будут способствовать построению эффективной системы
исполнительного производства, повышению открытости и доступности
системы принудительного исполнения.
Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его
максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа
независимости и объективности при вынесении судебных решений
являются основными направлениями дальнейшего развития судебной
системы.
Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы
программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом
реализации федеральных целевых программ "Развитие судебной системы
России" на 2002-2006 годы и "Развитие судебной системы России" на
2007-2012 годы. В этой связи использование программно-целевого
метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего
развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее
соответствия требованиям правового государства.
На современном этапе судебная система функционирует в условиях
осуществления в государстве интенсивных социально-экономических
процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет
необходимость перехода судов на качественно новый уровень
деятельности. В связи с этим необходимы серьезная государственная
поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения
дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности
деятельности судов.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с
развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений,
программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в
том числе:
значением эффективной работы органов правосудия для построения
правового государства;
тесной взаимосвязью процессов социально-экономического
развития общества и сферы правосудия;
сложностью организационной структуры судебной системы, особыми
требованиями к ее формированию и функционированию.
Использование программно-целевого метода позволит создать
условия и предпосылки для максимально эффективного использования
финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной
политики в области развития правосудия.
С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности
Программы и федеральных целевых программ, реализованных в
предшествующие периоды, использование в 2013-2020 годах
программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным
для качественного обновления и создания в Российской Федерации
системы правосудия, адекватной требованиям правового государства.
Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной
системой, были рассмотрены и проанализированы 2 сценария
формирования и реализации Программы, предусматривающие различную
степень охвата программными мероприятиями решаемых задач.
Первый сценарий (реалистичный) опирается на подходы, которые
были разработаны в федеральной целевой программе "Развитие судебной
системы России" на 2007-2012 годы, и является логическим ее
продолжением. Финансовое обоснование сценария сводится к решению
комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым
добавляются новые мероприятия, обусловленные современными
потребностями развития судебной системы.
Второй сценарий (оптимистичный) исходит из необходимости
достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы,
но за 5 лет и за больший объем средств федерального бюджета.
Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов
реализации Программы и ее финансового обеспечения выявил
целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший
объем затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет
при сохранении высоких показателей эффективности Программы.
Основным риском, связанным с использованием
программно-целевого метода решения проблемы, является
недостаточность финансирования Программы за счет средств
федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами.
Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом
комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной
системы предусматривается формирование централизованных механизмов
их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений
в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией
мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий
от реализации Программы к минимуму.
II. Цели и основные задачи Программы, срок ее
реализации, целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются повышение качества осуществления
правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных
интересов граждан и организаций.
Для достижения указанных целей должны быть решены следующие
задачи:
обеспечение открытости и доступности правосудия;
создание необходимых условий для осуществления правосудия;
обеспечение независимости судебной власти;
построение эффективной системы исполнительного производства,
повышение открытости и доступности системы принудительного
исполнения;
модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой
государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства
юстиции Российской Федерации.
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение
комплекса мероприятий по следующим направлениям:
информатизация судебной системы и внедрение современных
информационных технологий в деятельность судебной системы;
строительство, реконструкция и приобретение зданий судов,
Федеральной службы судебных приставов и государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации;
оснащение зданий судов техническими средствами и системами
обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными
устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов;
внедрение современных информационных технологий в сфере
судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их
материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной
экспертизы современной приборной базой;
внедрение современных технологий в систему исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание
единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы
судебных приставов и электронного архива для хранения электронных
документов с целью перехода на принудительное исполнение в
электронном виде;
обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление
работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на
приобретение жилых помещений.
Реализация Программы предусматривается в 2013-2020 годах.
Срок реализации Программы является необходимым и достаточным
для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных
с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению
открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и
качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для
осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия,
обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения
судебных решений и развитию системы государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации.
В Программе предусматривается реализация комплекса
скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития
судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее
реализации не выделяются.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы
(нарастающим итогом) приведены в приложении N 1. Методика расчета
целевых индикаторов и показателей Программы приведена в
приложении N 2.
III. Мероприятия Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются
путем скоординированного выполнения следующих взаимосвязанных
мероприятий Программы.
По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях
создания необходимых условий для осуществления правосудия,
исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в
рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция
и приобретение зданий арбитражных судов и судов общей юрисдикции,
Федеральной службы судебных приставов и государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации.
За время реализации Программы предполагается ввести в действие
109 зданий федеральных судов общей юрисдикции и управлений
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 15
зданий арбитражных судов, 11 зданий государственных
судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации и 16 административных зданий управлений Федеральной
службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации. (В
редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 14.12.2017 г. N 1555)
Перечни строек и объектов для федеральных государственных
нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных на реализацию Программы, по государственным
заказчикам Программы приведены в приложениях N 4-6. (В редакции
Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.12.2014 г. N 1488)
В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий
по обеспечению более 800 судей жилыми помещениями, что позволит
реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные
статьей 19 Закона Российской Федерации "О статусе судей в
Российской Федерации". (В редакции Постановления Правительства
Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
Информатизация судебной системы и внедрение современных
информационных технологий в деятельность судебной системы по
направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение
эффективности деятельности всей судебной системы Российской
Федерации.
Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов
судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений
процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению
количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к
информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов
судов.
В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации
судебной системы должны быть обеспечены:
открытость и доступность для граждан информации о деятельности
судов Российской Федерации;
предоставление возможности гражданам использовать
информационные технологии как при получении информации о
деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе
судебного процесса, начиная с даты обращения в суд до окончания
судебного процесса;
снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов
посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и
деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия.
В частности, в целях развития информационно-коммуникационных
технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей
юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление
следующих мероприятий:
создание современной информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда
Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых
судей, органов судейского сообщества, системы Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также
обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности
взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и
внедрения программно-технических решений государственной
автоматизированной системы "Правосудие" в судах общей юрисдикции и
системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации;
создание комплекса сканирования и хранения электронных образов
судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных
архивов в электронный вид;
создание условий для электронного судопроизводства,
предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых
заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и
ознакомления с материалами дела;
создание технических условий для обеспечения взаимодействия
судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов,
Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в
электронном виде;
оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми
носителями для ведения электронного документооборота с применением
электронной подписи;
оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами
оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности
их визуального наблюдения;
повышение качества работы судов (быстрое и качественное
разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и
прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов
судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных
технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования
хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки
документов и оборудования видео-конференц-связи.
По итогам реализации указанных мероприятий предполагается
1250 зданий федеральных судов общей юрисдикции оснастить системами
видеопротоколирования хода судебных заседаний, 10600 залов судебных
заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами
аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов
федеральных судов общей юрисдикции - комплектами
видео-конференц-связи.
В целях развития информационных технологий в арбитражной
системе предполагается реализация следующих мероприятий:
создание "облачной" вычислительной архитектуры, которая
позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать
технологии и специализированное "облачное" программное обеспечение
для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в
дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку
и модернизацию программного обеспечения; (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
расширение возможностей использования мобильных устройств в
качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам
и базам данных федеральных судов Российской Федерации посредством
использования "облачных" технологий для судей и работников аппарата
судов - мобильного правосудия; (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
создание системы персональной видео-конференц-связи судей
арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение
программно-аппаратного комплекса видео-конференц-связи судей
арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний
видеокамерами купольного типа и создание системы хранения
видеозаписи всех судебных заседаний;
развитие электронного правосудия и интеграция с
информационными системами органов государственной власти;
создание в арбитражных судах специализированных правовых
электронных библиотек;
создание мобильных подвижных офисов судей с применением
видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в
географически удаленных населенных пунктах страны, расширив тем
самым функциональную возможность отправления правосудия. Подобные
офисы сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве
технической базы предполагается использование специального
пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными
возможностями;
организация входного сканирования всех поступающих в
арбитражные суды документов и формирование электронных дел
(пилотный проект "Электронное дело").
Абзац: (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
абзац; (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
В рамках направления по оснащению зданий судов техническими
средствами и системами обеспечения безопасности и по обеспечению
судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей
вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов
техническими средствами охраны, в частности турникетами,
охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического
пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами
видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации
обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории,
средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми
кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными
установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др.
Направление по внедрению современных информационных технологий
в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление
материально-технической базы государственных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение
лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой,
является одним из приоритетных направлений.
В целях повышения уровня оперативности проведения судебных
экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого
федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных
организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление
следующих мероприятий:
создание специализированного федерального центра обработки
данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном
центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации, а также региональных центров обработки данных;
внедрение компонентов автоматизированной системы в
судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание
ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения
электронной цифровой подписи и др.
В процессе реализации Программы планируется создание
2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую
информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный
обмен данными всего экспертного и административно-управленческого
состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства
юстиции Российской Федерации.
Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности.
В процессе реализации Программы планируется оснащение
государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции
Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые
экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам
экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической
экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими
лабораториями.
Направление по внедрению современных технологий в систему
исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
а также по созданию телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной
службы судебных приставов позволит повысить прозрачность и
доступность системы принудительного исполнения для сторон
исполнительного производства, уровень оперативности действий
должностных лиц государства в ходе исполнения требований
исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного
исполнения судебных актов.
Для этого в рамках Программы предполагается осуществление
следующих мероприятий:
создание электронного архива для хранения электронных
документов с целью перехода на принудительное исполнение в
электронном виде;
создание вычислительной инфраструктуры банка данных
исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей
средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный
орган Федеральной службы судебных приставов;
создание систем телефонии и видео-конференц-связи, построенных
на базе телекоммуникационной системы, объединяющей все
2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов;
обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной
инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов и др.
Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд,
предусматриваются мероприятия по предоставлению более 1100
работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации и его территориальных органов,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение
жилых помещений в соответствии с Федеральным законом "О
государственной гражданской службе Российской Федерации". (В
редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.12.2014 г. N 1488)
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 7.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Согласно статье 124 Конституции Российской Федерации
финансирование судов производится только из федерального бюджета,
обеспечивая возможность полного и независимого осуществления
правосудия.
Программа реализуется только за счет средств федерального
бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет
84943,37 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: (В
редакции постановлений Правительства Российской Федерации
от 15.08.2014 г. N 810; от 25.12.2014 г. N 1488;
от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430;
от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186)
капитальные вложения - 64592,21 млн. рублей; (В редакции
постановлений Правительства Российской Федерации
от 15.08.2014 г. N 810; от 25.12.2014 г. N 1488;
от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555;
от 03.10.2018 г. N 1186)
прочие нужды - 20351,16 млн. рублей. (В редакции постановлений
Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430;
от 14.12.2017 г. N 1555)
Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 8.
Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в
установленном порядке при формировании проектов федерального
бюджета на соответствующие годы.
V. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления Программой, распределение сфер ответственности и
механизм взаимодействия государственных заказчиков Программы
Руководителем Программы является Министр экономического
развития Российской Федерации, который несет персональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на выполнение Программы
финансовых средств, а также определяет формы и методы управления
реализацией Программы.
Министерство экономического развития Российской Федерации как
государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее
выполнения:
ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации
Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования
финансовых средств по установленной форме;
обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками
Программы по ее реализации;
осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку
предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий;
подготавливает предложения о корректировке Программы и
продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае
необходимости);
определяет процедуры обеспечения публичности (открытости)
информации о значениях целевых индикаторов и показателей,
результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях
и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых
конкурсах и критериях определения победителей;
выполняет функции государственного заказчика Программы в
пределах своих полномочий и сферы ответственности;
абзац. (Исключен - Постановление Правительства Российской
Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
Государственные заказчики Программы:
разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы;
осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации
Программы;
готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют
государственному заказчику - координатору Программы статистическую,
справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;
готовят в случае необходимости в установленном порядке
предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной
финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий
Программы, а также механизм ее реализации;
осуществляют в соответствии с законодательством Российской
Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а
также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в
пределах своей компетенции;
организуют размещение информации (в том числе в электронном
виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее
мероприятий;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы;
в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают
предложения о внесении изменений в Программу.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Особенность Программы заключается в том, что важнейшие
результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по
времени социальном эффекте.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать
реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как
создание необходимой среды для инновационного социально
ориентированного типа развития, развитие политико-правовых
институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических
прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а
также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и
собственности и независимость суда.
Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в
части повышения эффективности политико-правовых институтов решить
следующие задачи:
обеспечение действенной защиты прав и законных интересов
граждан и формирование в обществе понимания того, что способность
обеспечивать защиту собственности является одним из критериев
благоприятного инвестиционного климата и эффективности
государственной власти;
создание условий, при которых российским компаниям было бы
выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для
разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности,
российскую судебную систему;
существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том
числе с использованием современных технологий, и к информации о
деятельности судебной системы;
повышение эффективности и устойчивости функционирования
финансовых рынков и создание условий для формирования в России
международного финансового центра.
В результате выполнения мероприятий Программы предполагается
значительное повышение качества правосудия и эффективности
рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости
правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной
практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий
для конкурентоспособности российской судебной системы в
международном сообществе, обеспечение независимости судебной
системы и повышение привлекательности государственной гражданской
службы в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и
его территориальных органах, а также повышение качества исполнения
судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз. (В
редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 25.12.2014 г. N 1488)
В Программе предполагается использовать систему индикаторов и
показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий
Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется
государственными заказчиками Программы и государственным
заказчиком - координатором Программы.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и
конечные результаты реализации Программы и определяющие ее
социально-экономическую эффективность, приведены в приложении N 1 к
Программе.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов и показателей,
утвержденных Программой. Методика оценки эффективности реализации
Программы приведена в приложении N 9.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
реализации федеральной целевой программы
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы" (нарастающим итогом)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531;
от 15.08.2014 г. N 810; от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 03.10.2018 г. N 1186)
---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------
Целевые индикаторы и показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| год | год | год | год | год | год | год | год | год
|(базо-| | | | | | | |
| вый) | | | | | | | |
---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------
1. Доля граждан, считающих 19,1 18 - - - - - - -
организацию работы судов
неудовлетворительной,
в числе опрошенных лиц
(процентов)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
2. Доля граждан, считающих 35,5 30 - - - - - - -
информацию о деятельности
судов недостаточной, в
числе опрошенных лиц
(процентов)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
3. Количество арбитражных 1 10 40 65 75 90 100 107 113
судов, реализующих
возможность электронного
взаимодействия с обществом
(частными и юридическими
лицами), используя систему
электронного правосудия
(единиц)
4. Количество залов судебных 98 640 1250 - 1870 2528 - - -
заседаний федеральных
судов общей юрисдикции,
оснащенных системами
видеопротоколирования хода
судебных заседаний (единиц)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
5. Количество залов судебных 1550 4050 6500* 7372 - - - - -
заседаний федеральных
судов общей юрисдикции,
оснащенных системой
аудиопротоколирования
хода судебных заседаний
(единиц)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
6. Доля федеральных судов общей 3 20 45 65 80 95 - - -
юрисдикции, оснащенных
комплектами
видео-конференц-связи, в
общем числе судов общей
юрисдикции (процентов)
7. Количество залов судебных 20 25 65** - - - - - -
заседаний и кабинетов судей __ __ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____
арбитражных судов, - - 919 934 1594 2259 2500 2657 2882
оснащенных системой
видео-конференц-связи
(процентов/единиц)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 03.10.2018 г. N 1186)
8. Количество арбитражных 1 5 40** - - - - - -
судов, оснащенных _ _ ____ __ __ __ __ ___ ___
системами видеозаписи и - - 22 38 65 77 85 105 115
трансляции судебных
заседаний
(процентов/единиц)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855)
9. Внедрение технических 1945 2003 2063 2130 2197 2264 2283 2302 2321
средств и систем
обеспечения безопасности
зданий федеральных судов
(количество зданий):
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 г. N 1186)
10. Количество судей,
обеспеченных жилыми
помещениями (человек):
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
в федеральных судах общей - 87 174 261 348 435 - - -
юрисдикции
в арбитражнных судах - 33 65 126 180 236 281 327 371
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
мировых судей - - - - 15 - - - -
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
в Верховном Суде - - - - - - 1 1 2
Российской Федерации
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 г. N 1186)
11. Количество государственных
служащих, которым
предоставлена субсидия на
приобретение жилых помещений
(человек):
в Верховном Суде Российской - - - 5 11 12 13 13 14
Федерации
в федеральных судах общей - 170 306 432 549 658 - - -
юрисдикции и Судебном
департаменте при Верховном
Суде Российской Федерации
и его территориальных
органах
в арбитражных судах - 111 212 280 343 402 457 509 558
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
в Верховном Суде - - - 5 11 12 9 8 11
Российской Федерации
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 г. N 1186)
12. Размер общей площади
служебных помещений,
приходящейся на
1 федерального судью
(кв. метров):
в судах общей юрисдикции 145 145,5 146 147 148 149,5 151 153 160
в арбитражных судах 111,5 112,5 115,4 115,4 120,3 123,4 123,4 126,8 131,3
13. Количество построенных, - - - - 3 4 6 8 11
реконструированных и
приобретенных зданий
государственных судебно-
экспертных учреждений
Министерства юстиции
Российской Федерации,
размещение которых
улучшилось (единиц)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
14. Повторные экспертизы после 0,4 0,4 0,35 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1
государственных
судебно-экспертных
учреждений Министерства
юстиции Российской
Федерации, не подтвердившие
выводы по тем же исходным
данным (процентов)
15. Интенсивность исполнения 100 100 101 102 103 104 105 106 108
требований исполнительных
документов (процентов)
16. Информатизация
Верховного Суда
Российской Федерации
количество посетителей - - - - - - 3000000 4000000 5000000
официального сайта
Верховного Суда
Российской Федерации
(единиц)
количество запросов о - - - - - - 3500 3500 3500
деятельности
Верховного Суда
Российской Федерации,
поданных в электронном
виде (единиц)
количество - - - - - - 18000 19000 23000
процессуальных
обращений в Верховный
Суд Российской
Федерации, поданных в
электронном виде,
в том числе в форме
электронного документа
(единиц)
количество судебных - - - - - - 1500 3000 5000
актов Верховного Суда
Российской Федерации,
выполненных в форме
электронного документа
(единиц)
количество судебных - - - - - - 1500 3000 5000
актов Верховного Суда
Российской Федерации,
выполненных в форме
электронного документа,
направленных
участникам судебного
процесса посредством их
размещения на
официальном сайте
Верховного Суда
Российской Федерации в
режиме ограниченного
доступа (единиц)
объем дискового - - - - - - 110 142 174
пространства систем
хранения данных в
Верховном Суде
Российской Федерации
(терабайт)
(Позиция дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 г. N 1186)
____________
* Изменение показателей связано с уменьшением финансирования в 2015 году на 670143,8 тыс.
рублей.(Сноска дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
** До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются
в единицах.(Сноска дополнена - Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
М Е Т О Д И К А
расчета целевых индикаторов и показателей
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную
и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при
необходимости своевременных управленческих решений по ее
корректировке.
Для определения базовых значений целевых индикаторов и
показателей были использованы результаты реализации федеральной
целевой программы "Развитие судебной системы России" на
2007-2012 годы и данные специальных исследований, при
осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных
данных.
2. Целевые индикаторы - доля граждан, считающих организацию
работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц и доля
граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в
числе опрошенных лиц определяются на основании результатов
социологических исследований (опросе общественного мнения),
ежегодно проводимых Министерством экономического развития
Российской Федерации, в рамках мероприятий по мониторингу
реализации Программы.
3. Расчетным способом нарастающим итогом определяются
следующие целевые индикаторы:
доля граждан, считающих организацию работы судов
неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц;
доля граждан, считающих информацию о деятельности судов
недостаточной, в числе опрошенных лиц;
количество арбитражных судов, реализующих возможность
электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими
лицами), используя систему электронного правосудия;
количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных
системами видеопротоколирования хода судебных заседаний;
количество залов судебных заседаний федеральных судов общей
юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода
судебных заседаний;
доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных
комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей
юрисдикции;
количество залов судебных заседаний арбитражных судов,
оснащенных системой видео-конференц-связи;
количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи
и трансляции судебных заседаний;
внедрение технических средств и систем обеспечения
безопасности зданий федеральных судов;
количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями;
количество государственных служащих, которым предоставлена
субсидия на приобретение жилых помещений;
размер общей площади служебных помещений, приходящейся на
1 федерального судью;
количество построенных, реконструированных и приобретенных
зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства
юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось;
повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не
подтвердившие выводы по тем же исходным данным.
В первый год реализации Программы показатель эффективности
реализации Программы определяется по отношению к показателю
базового года реализации Программы (в случае если имеется), в
последующие годы реализации Программы - по отношению к предыдущему
году реализации Программы.
4. Показатель, касающийся интенсивности исполнения требований
исполнительных документов (процентов), определяется по формуле:
I = А : В х 100%,
где:
I - интенсивность исполнения требований исполнительных
документов;
А - общее количество оконченных и прекращенных исполнительных
производств;
B - общее количество возбужденных (возобновленных)
исполнительных производств.
Выполнением этого показателя следует считать результат,
превышающий 100 процентов, поскольку эффективной можно считать
работу судебных приставов-исполнителей в том случае, если
оканчивается и прекращается исполнительных производств больше, чем
возбуждается (возобновляется), что отражает также реальную работу
по снижению остатка исполнительных производств.
Источником указанных данных является ведомственная статистика.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
строек и объектов для федеральных государственных нужд,
финансируемых в 2013-2020 годах за счет государственных
капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной
целевой программы "Развитие судебной системы России на
2013-2020 годы" по Высшему Арбитражному Суду
Российской Федерации
(Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
___________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. № 1186)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
----|--------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование объекта, | Срок | Мощность | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
| регион строительства | ввода в | (кв. |-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | действие | метров) | 2013 - 2020 | в том числе
| | | |годы - всего |------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------
| | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
----|--------------------------|----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1. Строительство здания 288731,3 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 2810,6 - -
Центрального районного ********* **** *****
суда, г. Красноярск,
ул. Сурикова, 63 "А", -
всего
строительство 2018 4604,66 288731,3 60827,2 300* 89700 155917 68878,9 2810,6 - -
год **** *****
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2. Строительство здания 238245,2 88155 70400 127420 - - - - -
Борисоглебского *
городского суда
Воронежской области -
всего
в том числе:
проектные и 2014 400 - 400 - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2015 3730 237845,2 88155 70000 127420 - - - - -
год *
3. Строительство здания 80872,1 2740 38770 39362,1 - - - - -
Лискинского районного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2013 2740 2740 - - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2015 2482,4 78132,1 - 38770 39362,1 - - - - -
год
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4. Строительство здания 708106 - 20000 6000 - 20000 400000 200000 62106
Верховного Суда Чеченской *********
Республики - всего
в том числе:
проектные и 2015 26000 - 20000 6000 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 7224,2 682106 - - - - 20000 400000 200000 62106
год
Пермский краевой суд, г. Пермь
5. Строительство здания для 589517,3 - 15000 5000 - 502399,7 480857,3 92714 -
размещения Пермского ********* ** ****** *****
краевого суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 15946 - 15000 5000 - - - - -
изыскательские работы год **
строительство 2019 8253,5 573571,3 - - - - 502399,7 480857,3 92714 -
год ****** *****
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6. Строительство здания для 15000 - - - - 5000 35000 - - -
размещения Приморского ********* ******
краевого суда - всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 5000 35000 - - -
изыскательские работы год ********* ******
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7. Реконструкция здания 14166,8 20930 - 29000 8800 8800 - - - -
Волгоградского областного ********* ***
суда - всего
в том числе
проектные и 2016 20930 - 29000 8800 8800 - - - -
изыскательские работы год ********* ***
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8. Строительство здания для 1582711,2 - 34000 6517 - 419158,5 723014,9 393836 386612
размещения Иркутского ********* *****
областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 31695 - 34000 6517 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 17082,27 1551016,2 - - - - 419158,5 723014,9 393836 386612
год *****
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9. Строительство здания для 1739889,8 - 23359,2 14875,2 720608,1 1046872,3 857173,5 - -
размещения Кемеровского ********* ** *** **** *****
областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 23359,2 - 23359,2 2275,2 - - - - -
изыскательские работы год **
строительство 2019 22837 1716530,6 - - 12600 720608,1 1046872,3 857173,5 - -
год *** **** *****
10. Строительство здания 3300 1333 3000 1670,2 1333,2 869,8 5869,8 - - -
Киселевского городского ********* * ** ****
суда Кемеровской ******
области - всего
в том числе
проектные и 2017 1333 3000 1670,2 1333,2 869,8 5869,8 - - -
изыскательские работы год ********* * ** ****
******
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11. Строительство здания 7000 15000 - 12000 3000 500,7 - - - -
Курского областного ***
суда - всего
в том числе
проектные и 2017 15000 - 12000 3000 500,7 - - - -
изыскательские работы год ***
12. Реконструкция здания 640 2343 - - - 2343 - - - -
Обоянского районного суда
Курской области,
г. Обоянь, - всего
в том числе
проектные и 2016 2343 - - - 2343 - - - -
изыскательские работы год
13. Строительство здания для 960 1196,8 - - 900 296,8 - - - -
размещения Льговского
районного суда,
г. Льгов, - всего
в том числе
проектные и 2016 1196,8 - - 900 296,8 - - - -
изыскательские работы год
Московский областной суд, г. Красногорск
14. Строительство здания для 8000 34700 - 14700 20000 20000 9763,5 - - -
размещения Московского *** ****
областного суда - всего
в том числе
проектные и 2017 34700 - 14700 20000 20000 9763,5 - - -
изыскательские работы год *** ****
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15. Реконструкция не 887188,7 - 10500 6000 - 70000 409953,7 200000 260735
завершенного ********* ****** *****
строительством здания со
строительством пристройки
для размещения
Мурманского областного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 16500 - 10500 6000 - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2020 8769,1 870688,7 - - - - 70000 409953,7 200000 260735
год ****** *****
16. Приобретение и 226198 63350 30100 110000 22748 - - - -
реконструкция здания для
размещения Кольского
районного суда Мурманской
области, г. Кола, - всего
в том числе:
приобретение 2013 3344,1 55000 55000 - - - - - - -
год
проектные и 2014 8450 8350 100 - - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2016 3344,1 162748 - 30000 110000 22748 - - - -
год
17. Приобретение помещений 2014 278,6 10250 - 10250 - - - - - -
для размещения Ленинского год
районного суда,
г. Мурманск
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18. Строительство здания для 3296661,3 30000 120761,1 702961,7 1228471,2 1270429 27516,7 - -
размещения Нижегородского ********* *** *****
областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2014 150761,1 30000 120761,1 - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2018 33664,23 3145900,2 - - 702961,7 1228471,2 1270429 27516,7 - -
год *** *****
Омский областной суд, г. Омск
19. Строительство здания для 1082294 - 8411,7 2588,3 - 329400,9 300000 342171 429123
размещения Омского ********* ******
областного суда и
Управления Судебного
департамента в Омской
области - всего
в том числе:
проектные и 2015 11000 - 8411,7 2588,3 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 14440 1071294 - - - - 329400,9 300000 342171 429123
год ******
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20. Строительство пристройки 80853,2 - 7000 1500 605,5 10000 20000 58454 -
к зданию Орловского ********* *** ******
областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 2399,2 - 7000 1500 605,5 - - - -
изыскательские работы год ***
строительство 2019 2110,5 78454 - - - - 10000 20000 58454 -
год ******
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21. Строительство здания для 865085,2 - - 13369 15557,2 - 500000 250000 86159
размещения Пензенского *********
областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 28926,2 - - 13369 15557,2 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 10996,63 836159 - - - - - 500000 250000 86159
год
22. Реконструкция 264902 - - - 2500 6500 126203 129699 -
существующего здания с ********* ******
возведением пристроя для
размещения Первомайского
районного суда и
Управления Судебного
департамента в Пензенской
области, г. Пенза,
ул. Суворова, д. 217, -
всего
в том числе:
проектные и 2017 9000 - - - 2500 6500 - - -
изыскательские работы год ******
реконструкция 2019 4485,2 255902 - - - - - 126203 129699 -
год
Рязанский областной суд, г. Рязань
23. Строительство здания 633349 - - 4200 2864 - 300000 250000 76285
Рязанского областного *********
суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 7064 - - 4200 2864 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 11892,46 626285 - - - - - 300000 250000 76285
год
Томский областной суд, г. Томск
24. Строительство пристройки 435361 - - - - - 13566 117635 304160
к существующему зданию *********
Томского областного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 13566 - - - - - 13566 - -
изыскательские работы год
строительство 2020 4500 421795 - - - - - - 117635 304160
год
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25. Строительство здания для 1125529,2 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 14428,6 500000 598071
размещения Тульского ********* ******
областного суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 27458,2 5400 4220 3177,2 232,4 1342,6 14428,6 - -
изыскательские работы год ******
строительство 2020 14934,6 1098071 - - - - - - 500000 598071
год
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26. Строительство здания 655905,7 4000 4169 9780 116716 180000 437026 - -
Ульяновского областного ********* ****
суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 22149 4000 4169 9780 4200 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2019 7345 633756,7 - - - 112516 180000 437026 - -
год ****
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27. Реконструкция комплекса 11560 27000 - - 2000 12316 7000 12684 - -
зданий со строительством ********* *****
пристройки для размещения
Ярославского областного
суда, г. Ярославль,
Советская площадь, д. 5,
и ул. Советская, д. 3а, -
всего
в том числе
проектные и 2018 27000 - - 2000 12316 7000 12684 - -
изыскательские работы год *****
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28. Строительство здания 125245 125245 - - - - - - -
Выборгского районного
суда, г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе
строительство 2013 10489,9 125245 125245 - - - - - - -
год
29. Строительство здания 88589,9 88589,9 - - - - - - -
Колпинского районного
суда, г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе
строительство 2013 11338,5 88589,9 88589,9 - - - - - - -
год
30. Строительство здания 117940,8 117940,8 - - - - - - -
Невского районного суда,
г. Санкт-Петербург, -
всего
в том числе
строительство 2013 12404 117940,8 117940,8 - - - - - - -
год
31. Строительство корпуса, 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 - - - -
пристраиваемого к зданию ***
Фрунзенского районного
суда, г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе
строительство 2016 3722 376786,4 - 92666,4 235208 59539,4 - - - -
год ***
32. Строительство здания 1781750,4 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 577493 - -
Московского районного ********* ****
суда, г. Санкт-
Петербург, - всего
в том числе:
строительство 2019 14832,2 1781750,4 - 508249,3 255799,2 440208,9 367864,9 577493 - -
год ****
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33. Строительство пристройки 2017 619601 - 238499 273641,8 320584,6 35522,6 - - -
к зданию Сыктывкарского год ** *** ****
городского суда, ******
г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, д. 20, -
всего
в том числе
строительство 2017 9268,5 619601 - 238499 273641,8 320584,6 35522,6 - - -
год ** *** ****
******
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34. Реконструкция здания 209704 144371 65333 - - - - - -
Воткинского городского
суда, г. Воткинск,
ул. Декабристов, - всего
в том числе
реконструкция 2014 3631,4 209704 144371 65333 - - - - - -
год
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35. Строительство здания для 2085393,7 - 916268,8 345989,7 159097,5 - - 271893 834478
размещения Верховного ********* ** *******
Суда Республики
Башкортостан (2-я очередь
строительства пристройки
в г. Уфе, ул. Пушкина,
д. 88) - всего
в том числе:
проектные и 2017 900 - 900 - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 31528,8 2084493,7 - 915368,8 345989,7 159097,5 - - 271893 834478
год ** *******
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36. Комплекс правосудия в 492319,1 - 3000 3267,1 7767,1 55940 136255 168655 177397
г. Петропавловске-Камчат- ********* *** **** *****
ском, корпус 1, блоки 3, ******
4, 6, 9 (2-я очередь
строительства), - всего
в том числе:
проектные и 2016 6267,1 - 3000 3267,1 1767,1 - - - -
изыскательские работы год ***
строительство 2020 7682,1 486052 - - - 6000 55940 136255 168655 177397
год **** *****
******
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37. Строительство здания для 10080 27000 - 23000 4000 - - - - -
размещения Верховного
Суда Республики Дагестан,
г. Махачкала, - всего
в том числе
проектные и 2015 27000 - 23000 4000 - - - - -
изыскательские работы год
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38. Реконструкция здания 249710 37280 134220 78210 - - - - -
Ленинградского районного
суда г. Калининграда -
всего
в том числе
реконструкция 2015 3669 249710 37280 134220 78210 - - - - -
год
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39. Строительство здания для 2298 5420,5 4300 1870 933,3 561 550,9 - - -
Малоярославецкого ********* ** *** ****
районного суда Калужской ******
области - всего
в том числе
проектные и 2017 5420,5 4300 1870 933,3 561 550,9 - - -
изыскательские работы год ********* ** *** ****
******
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40. Строительство здания 140146 2869 54291 216 76290 70433,7 60771 - -
Бокситогорского ********* ** ****
городского суда
Ленинградской области -
всего
в том числе:
проектные и 2015 3085 2869 - 216 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2019 3102 137061 - 54291 - 76290 70433,7 60771 - -
год ** ****
41. Строительство здания для 243327,4 - 5906,4 988 150 - 138444 97839 -
размещения Тосненского *********
городского суда
Ленинградской области -
всего
в том числе:
проектные и 2016 7044,4 - 5906,4 988 150 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2019 4471,3 236283 - - - - - 138444 97839 -
год
Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск
42. Строительство здания 668979,7 - 232000 303232,7 233698,8 - - - -
Ленинского районного ** ***
суда, г. Новосибирск,
Ленинский район,
ул. Связистов, - всего
в том числе
строительство 2016 6858 668979,7 - 232000 303232,7 233698,8 - - - -
год ** ***
43. Реконструкция 148214 7100 79655,7 29677,6 105789,7 99512,7 - - -
не завершенного ** *** ****
строительством здания для ******
размещения Первомайского
районного суда
г. Новосибирска - всего
в том числе:
проектные и 2013 7100 7100 - - - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2017 3665,8 141114 - 79655,7 29677,6 105789,7 99512,7 - - -
год ** *** ****
******
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44. Строительство здания для 181025 18670 27840 20000 87260 141927 16690,5 - -
размещения Городецкого ********* ** **** *****
городского суда - всего ******
в том числе
строительство 2018 3243,3 181025 18670 27840 20000 87260 141927 16690,5 - -
год ** **** *****
******
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45. Реконструкция здания 31823 22506 9317 - - - - - -
Исилькульского районного
суда - всего
в том числе
реконструкция 2014 708,26 31823 22506 9317 - - - - - -
год
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46. Строительство пристройки 52366 600 28836 27351 24415 - - - -
к зданию Неклиновского **
районного суда - всего
в том числе:
проектные и 2013 600 600 - - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2016 1008,6 51766 - 28836 27351 24415 - - - -
год **
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47. Строительство здания для 1161946,7 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 274918,7 113714 -
размещения ********* ****
Южно-Сахалинского ******
городского суда и
Южно-Сахалинского
гарнизонного военного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 1835,4 - - - - - 1835,4 - -
изыскательские работы год
строительство 2019 7780 1160111,3 - 424437,2 192408,9 151726,8 136190,9 273083,3 113714 -
год ****
******
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48. Строительство 17800 16900 - 900 483 - - - -
6-этажной пристройки ***
к зданию
Димитровградского
городского суда -всего
в том числе:
проектные и 2017 900 - - 900 483 - - - -
изыскательские работы год ***
строительство 2013 4229,4 16900 16900 - - - - - - -
год
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49. Строительство здания 183641 53210 67040 63391 - - - - -
Миасского городского
суда - всего
в том числе
строительство 2015 4125 183641 53210 67040 63391 - - - - -
год
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50. Строительство здания 30804 30804 - - - - - - -
Левашинского районного
суда в с. Леваши - всего
в том числе
строительство 2013 772,2 30804 30804 - - - - - - -
год
51. Строительство здания 39239 39239 - - - - - - -
Сергокалинского районного
суда в с. Сергокала -
всего
в том числе
строительство 2013 815 39239 39239 - - - - - - -
год
52. Приобретение здания для 2014 483,2 7500 - 7500 - - - - - -
размещения год
Сулейман-Стальского
районного суда,
Сулейман-Стальский район,
с. Касумкент
53. Приобретение здания для 2014 709,6 25000 - 25000 - - - - - -
размещения Буйнакского год
районного суда,
г. Буйнакск, Республика
Дагестан
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54. Строительство пристройки 36431,3 36431,3 - - - - - - -
к существующему зданию
Майского районного суда,
г. Майский, ул. Ленина,
д. 20, - всего
в том числе
строительство 2013 год 863 36431,3 36431,3 - - - - - - -
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55. Строительство здания 131176 - - - 5978 2989 65616 59582 -
Магасского районного суда ********* ****
Республики Ингушетия -
всего
в том числе:
проектные и 2017 5978 - - - 5978 2989 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2019 1918 125198 - - - - - 65616 59582 -
год
56. Строительство здания 58056 - - - 2600 780 - 25000 30456
Карабулакского районного ********* ****
суда Республики
Ингушетия - всего
в том числе:
проектные и 2017 2600 - - - 2600 780 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2020 800 55456 - - - - - - 25000 30456
год
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57. Строительство здания для 84749 - - - 3970 3176 47830 32949 -
размещения Пряжинского ********* ****
районного суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 3970 - - - 3970 3176 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2019 1057,92 80779 - - - - - 47830 32949 -
год
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58. Строительство здания 69329 - - - 3273 1650 35000 32679 -
Алагирского районного ********* ****
суда Республики Северная
Осетия - Алания - всего
в том числе:
проектные и 2017 1650 - - - 3273 1650 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2019 1491,8 67679 - - - - - 35000 32679 -
год
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59. Строительство здания 326144 - - - 16500 - 96292 99644 113708
Кызылского городского *********
суда Республики Тыва -
всего
в том числе:
проектные и 2016 16500 - - - 16500 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 3358,77 309644 - - - - - 96292 99644 113708
год
60. Приобретение здания для 2014 816,9 10000 - 10000 - - - - - -
размещения Кызылского год
районного суда,
пгт. Каа-Хем, Республика
Тыва
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61. Строительство здания для 114205 - - 3000 981 - - 50000 60224
размещения Гудермесского *********
городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 3981 - - 3000 981 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 1416 110224 - - - - - - 50000 60224
год
62. Строительство здания для 99775 - - 2000 1458 - - 50000 46317
размещения *********
Урус-Мартановского
городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2016 3458 - - 2000 1458 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 1240 96317 - - - - - - 50000 46317
год
63. Строительство здания для 86750,5 - - - 2500 1480,5 660,6 50000 32770
размещения Шалинского ********* ****** *****
городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 3980,5 - - - 2500 1480,5 660,6 - -
изыскательские работы год ****** *****
строительство 2020 1240 82770 - - - - - - 50000 32770
год
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64. Строительство здания для 270870 - - 9044 45500 216826 145776 - -
размещения Нижнекамского ********* *****
городского суда
Республики Татарстан -
всего
в том числе:
проектные и 2016 9044 - - 9044 500 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2018 3923,18 261826 - - - 45000 216826 145776 - -
год *****
65. Строительство Дома 316877,3 - - 11366,3 21963,7 285511 198117 - -
правосудия в ********* *****
г. Набережные Челны -
всего
в том числе:
проектные и 2016 11366,3 - - 11366,3 1963,7 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2018 5301,1 305511 - - - 20000 285511 198117 - -
год *****
66. Строительство здания для 78098 - - - 3744 - 75554 - -
размещения Чистопольского ********* *******
городского суда
Республики Татарстан -
всего
в том числе:
проектные и 2016 3744 - - - 3744 - - - -
изыскательские работы год ******* *******
строительство 2019 1280 75554 - - - - - 75554 - -
год
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67. Строительство здания 2000 1908,2 - - - 1273,8 3733,7 - - -
Кропоткинского городского ********* ****
суда - всего ******
в том числе
проектные и 2017 1908,2 - - - 1273,8 3733,7 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68. Реконструкция здания 124035,1 - - - 3925 1483,3 70000 50183 -
Артемовского городского ********* ****
суда со строительством ******
пристройки - всего
в том числе:
проектные и 2017 3852,1 - - - 3925 1483,3 - - -
изыскательские работы год ****
******
реконструкция 2019 2040,1 120183 - - - - - 70000 50183 -
год
69. Приобретение здания для 2013 4586,3 75292,4 75292,4 - - - - - - -
размещения Уссурийского год
районного суда,
г. Уссурийск
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70. Реконструкция здания 110142,3 - - - 1806,3 806,2 52500 55836 -
Ессентукского городского ********* ****
суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 1806,3 - - - 1806,3 1806,2 - - -
изыскательские работы год ****
реконструкция 2019 3300 108336 - - - - - 52500 55836 -
год
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71. Реконструкция здания 62758 - - - 1945 1268,1 22333 38480 -
Ивановского районного ********* ****
суда Амурской области,
с. Ивановка, - всего
в том числе:
проектные и 2017 1945 - - - 1945 1268,1 - - -
изыскательские работы год ****
реконструкция 2019 1482,7 60813 - - - - - 22333 38480 -
год
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72. Строительство здания для 1800 1739,5 - - - 3670 - - - -
управления Судебного *********
департамента и органов
судейского сообщества
Астраханской области,
г. Астрахань, - всего
в том числе
проектные и 2016 1739,5 - - - 3670 - - - -
изыскательские работы год *********
73. Строительство пристройки 33115,2 - - - 1450 - 278,8 15000 16483
к зданию Красноярского *********
районного суда,
с. Красный Яр,
ул. Советская, д. 2, -
всего
в том числе:
проектные и 2018 1632,2 - - - 1450 - 278,8 - -
изыскательские работы год
строительство 2020 500 31483 - - - - - - 15000 16483
год
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74. Строительство здания 211457 1783 2967 - 2967 37200 136903,1 69507 -
Володарского районного ********* ****** *****
суда, г. Брянск, - всего **
в том числе:
проектные и 2016 4750 1783 2967 - 2967 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2019 2826,51 206707 - - - - 37200 136903,1 69507 -
год ****** *****
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75. Строительство пристройки 67313 - - - 2495 2495 1996 30000 34818
к зданию Ковровского ********* **** *****
городского суда - всего
в том числе:
проектные и 2018 2495 - - - 2495 2495 1996 - -
изыскательские работы год **** *****
строительство 2020 1782,3 64818 - - - - - - 30000 34818
год
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76. Строительство пристройки 53343,9 31500 21843,9 - - - - - -
к существующему
административному зданию
под размещение
Ивановского гарнизонного
военного суда
(реконструкция не
завершенного
строительством объекта) -
всего
в том числе
строительство 2014 1870 53343,9 31500 21843,9 - - - - - -
год
77. Строительство пристройки 36255 - - - 1556 - 17292 17407 -
к зданию Заволжского *********
районного суда Ивановской
области с реконструкцией
существующего здания,
г. Заволжск, ******** -
всего
в том числе:
проектные и 2016 1556 - - - 1556 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2019 841,7 34699 - - - - - 17292 17407 -
год
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78. Реконструкция здания 4810 13823,6 - - - 15365,9 1773,6 - - -
Ангарского городского ********* ****
суда со строительством ******
пристройки, г. Ангарск,
ул. Ворошилова, д. 1, -
всего
в том числе
проектные и 2017 13823,6 - - - 15365,9 1773,6 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79. Строительство здания 203303,6 - - - 3576,7 3576,6 100000 99727 -
Ленинского районного суда ********* ****
г. Кирова - всего
в том числе:
проектные и 2017 3576,6 - - - 3576,7 3576,6 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2019 4300 199727 - - - - - 100000 99727 -
год
Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80. Строительство здания для 1800 3757,1 - - - 1298 3234 - - -
размещения Грязинского ********* ******
городского суда Липецкой
области, г. Грязи, -
всего
в том числе
проектные и 2017 3757,1 - - - 1298 3234 - - -
изыскательские работы год ********* ******
81. Приобретение здания для 2016 11060,7 300000 - - - 300000 - - -
размещения Советского и год
Октябрьского районных
судов г. Липецка
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82. Приобретение помещений 2013 182,1 7000 7000 - - - - - - -
для размещения год
Магаданского городского
суда
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83. Приобретение здания для 2013 3310,5 235089 235089 - - - - - - -
размещения год
Наро-Фоминского
городского суда
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84. Приобретение здания для 2014 2657,2 294400 - 294400 - - - - - -
размещения Хабаровского год
районного суда,
г. Хабаровск
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85. Приобретение здания для 2015 461,6 4000 - - 4000 - - - - -
размещения Островского год
районного суда,
пос. Судиславль
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86. Приобретение здания для 2014 4273 200002 - 200002 - - - - - -
размещения Сургутского год
районного суда, г. Сургут
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87. Строительство здания для 104178 - - - 5600 5600 52480 46098 -
размещения Промышленного ********* ****
районного суда ******
г. Оренбурга - всего
в том числе:
проектные и 2017 5600 - - - 5600 5600 - - -
изыскательские работы год ****
******
строительство 2019 2391,29 98578 - - - - - 52480 46098 -
год
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88. Строительство здания для 251077,8 - - - 10355,8 10355,7 - 100000 140722
Псковского районного суда ********* ****
и Управления Судебного ******
департамента и органов
судейского сообщества
в Псковской области,
г. Псков, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10355,8 - - - 10355,8 10355,7 - - -
изыскательские работы год ****
******
строительство 2020 3100 240722 - - - - - - 100000 140722
год
89. Строительство здания 106676,9 - - 912,2 1949,7 821,5 - 50000 54105
Островского городского ********* ****
суда, г. Остров, - всего ******
в том числе:
проектные и 2017 2571,9 - - 912,2 1949,7 821,5 - - -
изыскательские работы год ****
******
строительство 2020 1200 104105 - - - - - - 50000 54105
год
90. Строительство здания для 47175,6 - - - 1400,6 - - 20000 25775
размещения Сараевского *********
районного суда Рязанской
области, рабочий поселок
Сараи, - всего
в том числе:
проектные и 2016 1400,6 - - - 1400,6 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 640 45775 - - - - - - 20000 25775
год
91. Строительство здания для 67578 - - - 1490 - 30726 35362 -
размещения Спасского *********
районного суда Рязанской
области,
г. Спасск-Рязанский, -
всего
в том числе:
проектные и 2016 1490 - - - 1490 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2019 1312,65 66088 - - - - - 30726 35362 -
год
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92. Реконструкция 372902 - 13210 3850 7000 198552 254412,1 - -
незавершенного ********* *****
строительством здания для
размещения
Железнодорожного и
Ленинского районных судов
Самарской области,
г. Самара,
ул. Тухачевского,
д. 226, - всего
в том числе:
проектные и 2015 17060 - 13210 3850 - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2018 9486,66 355842 - - - 7000 198552 254412,1 - -
год *****
93. Строительство пристройки 379475 - - - 6618 618 1400 200000 171457
к зданию Автозаводского ********* ****
районного суда Самарской
области с реконструкцией
существующего здания,
Самарская область,
г. Тольятти, ул. Новый
проезд, д. 4, литер А,
А1, - всего
в том числе:
проектные и 2017 8018 - - - 6618 618 1400 - -
изыскательские работы год ****
строительство 2020 7282 371457 - - - - - - 200000 171457
год
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94. Строительство пристройки 102367 - - - 5015 4990 59810 37567 -
к административному ********* ****
зданию Заводского
районного суда
г. Саратова - всего
в том числе:
проектные и 2017 4990 - - - 5015 4990 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2019 1756,5 97377 - - - - - 59810 37567 -
год
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95. Приобретение здания для 2013 1431 116000 116000 - - - - - - -
размещения год
Красноуфимского
городского суда
Свердловской области
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96. Строительство здания для 800 - - - - 2612,7 2600 - - -
размещения Десногорского ********* ****
городского суда ******
Смоленской области -
всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 2612,7 2600 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
97. Строительство здания для 210283,2 - - - 5208 1380 - 150000 55658
размещения Смоленского ********* ***** ****
районного суда и
Управления Судебного
департамента в Смоленской
области, г. Смоленск, -
всего
в том числе:
проектные и 2017 4625,2 - - - 5208 1380 - - -
изыскательские работы год ***** ****
строительство 2020 3780 205658 - - - - - - 150000 55658
год
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98. Строительство пристройки 1830 380 - - - 380 - - - -
со встроенной
автостоянкой к
существующему зданию
Ленинского районного суда
г. Томска - всего
в том числе
проектные и 2016 380 - - - 380 - - - -
изыскательские работы год
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99. Строительство здания для 5800 - - - - 6950 6950 - - -
размещения Советского, ********* ****
Тамбовского районных ******
судов и Управления
Судебного департамента в
Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 6950 6950 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100. Строительство здания для 3900 50 - - - 500 - - - -
размещения Калининского *********
районного суда
г. Тюмени - всего
в том числе
проектные и 2016 50 - - - 500 - - - -
изыскательские работы год *********
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101. Приобретение и 1814177,9 385927,9 - 1500 12183 - 26568 800000 600182
реконструкция не *********
завершенного
строительством здания
со строительством
пристройки для размещения
Новосибирского областного
суда, г. Новосибирск, -
всего
в том числе:
приобретение 2013 11200 385927,9 385927,9 - - - - - - -
год
проектные и 2018 28068 - - 1500 12183 - 26568 - -
изыскательские работы год
реконструкция 2020 15200 1400182 - - - - - - 800000 600182
год
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102. Строительство Шаховского 73412,3 73412,3 - - - - - - -
районного суда,
Московская область,
Шаховской район, рабочий
поселок городского
поселения Шаховская
Шаховского муниципального
района, ул. Шамонина, -
всего
в том числе
строительство 2013 год 1862 73412,3 73412,3 - - - - - - -
103. Дом правосудия с 73888,8 6064,2 6100 6100 5000 - 5000 - 56524
административными *********
помещениями,
Московская область,
г. Дмитров,
ул. Загорская, - всего
в том числе:
проектные и 2018 5200,6 - - - 5000 - 5000 - -
изыскательские работы год
строительство 2020 5323 68688,2 6064,2 6100 6100 - - - - 56524
год
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104. Приобретение здания для 2013 1575,5 30000 30000 - - - - - - -
размещения Кимрского год
городского суда, г. Кимры
105. Приобретение здания для 2013 522 4000 4000 - - - - - - -
размещения Спировского год
районного суда,
пос. Спирово
106. Приобретение здания для 2013 526 7200 7200 - - - - - - -
размещения Весьегонского год
районного суда,
г. Весьегонск
107. Приобретение здания для 2013 627,7 14542,2 14542,2 - - - - - - -
размещения год
Лихославльского районного
суда, г. Лихославль
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108. Реконструкция не 464526,5 8220 - 157246,5 206730 295652,8 77910 - -
завершенного ********* *** **** *****
строительством здания для ******
размещения Автозаводского
районного суда, г. Нижний
Новгород, просп.
Октября, - всего
в том числе:
проектные и 2015 15736,5 8220 - 7516,5 - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2018 7201 448790 - - 149730 206730 295652,8 77910 - -
год *** **** *****
******
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109. Приобретение комплекса 2013 3825,3 198126 198126 - - - - - - -
зданий для размещения год
Ставропольского краевого
суда, г. Ставрополь
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110. Строительство здания 2013 6658 341386,5 341386,5 - - - - - - -
Арбитражного суда год
Липецкой области,
г. Липецк, площадь Петра
Великого в Советском
районе
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111. Приобретение и 631003 310000 - - 1500 3500 5000 150000 166003
реконструкция здания для ********* ******
размещения Арбитражного
суда Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего
в том числе:
приобретение 2013 5842,4 310000 310000 - - - - - - -
год
проектные и 2018 5000 - - - 1500 3500 5000 - -
изыскательские работы год ******
реконструкция 2020 год 5842,4 316003 - - - - - - 150000 166003
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112. Строительство здания 8000 33600 - - - - - - 17200 16400
Арбитражного суда
Тверской области,
г. Тверь, - всего
в том числе
проектные и 2020 33600 - - - - - - 17200 16400
изыскательские работы год
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113. Строительство здания 8000 33700 - - - - - - 15500 18200
Арбитражного суда
Ярославской области,
г. Ярославль, Московский
просп., район 13/11, -
всего
в том числе
проектные и 2020 33700 - - - - - - 15500 18200
изыскательские работы год
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114. Строительство здания 1456711 - - 2000 8000 8000 10000 500000 946711
Арбитражного суда ********* ****
Архангельской области, ******
г. Архангельск,
проспект Ломоносова,
квартал 132, - всего
в том числе:
проектные и 2018 10000 - - 2000 8000 8000 10000 - -
изыскательские работы год ****
******
строительство 2020 8944 1446711 - - - - - - 500000 946711
год
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115. Строительство здания 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - -
Арбитражного суда ********* *** ****
г. Санкт-Петербурга и ******
Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 6, -
всего
в том числе
строительство 2019 32516,2 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - -
год *** ****
******
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116. Строительство здания 11000 48000 - - - - - - 20000 28000
Арбитражного суда
Волгоградской области,
г. Волгоград, - всего
в том числе
проектные и 2020 48000 - - - - - - 20000 28000
изыскательские работы год
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117. Строительство здания 780202,9 - 22000 10780 - - - 263228,2 494974,7
Арбитражного суда ********* **
Республики Башкортостан,
г. Уфа, - всего
в том числе:
проектные и 2015 год 22000 - 22000 10780 - - - - -
изыскательские работы **
строительство 2020 год 11200 758202,9 - - - - - - 263228,2 494974,7
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118. Строительство здания 689287,4 - - - 4000 15000 198087,3 332885,1 152215
Арбитражного суда ********* ****** *****
Владимирской области,
г. Владимир, - всего
в том числе:
проектные и 2018 19000 - - - 4000 15000 12900 - -
изыскательские работы год ****** *****
строительство 2020 6864 670287,4 - - - - - 185187,3 332885,1 152215
год
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119. Строительство здания 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - -
Арбитражного суда ***
Республики Татарстан,
г. Казань,
ул. Ново-Песочная, -
всего
в том числе
строительство 2016 14412,8 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - -
год ***
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120. Строительство здания 8000 22700 - - - - - - 9900 12800
Арбитражного суда
Удмуртской Республики,
г. Ижевск, - всего
в том числе
проектные и 2020 22700 - - - - - - 9900 12800
изыскательские работы год
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121. Строительство здания 442061 - - - 2000 8141,6 200000 213801 18260
Третьего арбитражного ********* ****
апелляционного суда, ******
г. Красноярск,
ул. Ленина -
ул. Просвещения, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10000 - - - 2000 8141,6 - - -
изыскательские работы год ****
******
строительство 2020 3960,7 432061 - - - - - 200000 213801 18260
год
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122. Строительство здания 1297705,1 - 24000 - - - 260622,1 584622 428461
Арбитражного суда *********
Иркутской области в
Октябрьском районе
г. Иркутска, ул. 4-я
Советская, - всего
в том числе:
проектные и 2014 24000 - 24000 - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 12489,59 1273705,1 - - - - - 260622,1 584622 428461
год
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
123. Строительство здания 384957 - - - 2000 8000 250000 100000 24957
Четвертого арбитражного ********* ******
апелляционного суда,
г. Чита, ул. Ленина,
д. 145, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10000 - - - 2000 8000 - - -
изыскательские работы год ******
строительство 2020 4573,8 374957 - - - - - 250000 100000 24957
год
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124. Строительство здания 811018,3 - - - - - 10700 46060 754258,3
Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия),
г. Якутск, - всего
в том числе:
проектные и 2019 23700 - - - - - 10700 13000 -
изыскательские работы год
строительство 2020 5600 787318,3 - - - - - - 33060 754258,3
год
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125. Строительство здания 9600 40200 - - - - - - 20000 20200
Арбитражного суда
Хабаровского края,
г. Хабаровск, - всего
в том числе
проектные и 2020 40200 - - - - - - 20000 20200
изыскательские работы год
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126. Строительство здания 1900 9200 - - - - - - 3600 5600
Арбитражного суда
Еврейской автономной
области, г. Биробиджан, -
всего
в том числе
проектные и 2020 9200 - - - - - - 3600 5600
изыскательские работы год
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127. Реконструкция здания 2600 11900 - - - - - - 4900 7000
Арбитражного суда
Чеченской Республики,
г. Грозный, - всего
в том числе
проектные и 2020 11900 - - - - - - 4900 7000
изыскательские работы год
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128. Строительство здания 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - -
Арбитражного суда ***
Краснодарского края,
г. Краснодар,
ул. Постовая -
ул. Захарова, - всего
в том числе
строительство 2016 19316,7 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - -
год ***
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129. Приобретение помещений 2015 308,2 13260 - - 13260 - - - - -
для Арбитражного суда год
Костромской области,
г. Кострома
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
130. Строительство здания 3680 2145 - - 2145 793 792,9 - - -
Московского районного ********* ****
суда, г. Чебоксары, ******
Чувашская Республика, -
всего
в том числе
проектные и 2017 2145 - - 2145 793 792,9 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131. Приобретение здания для 2014 776,7 44400 - 44400 - - - - - -
размещения Могойтуйского год
районного суда,
пос. Могойтуй,
Забайкальский край
132. Приобретение здания для 2015 790,2 75056 - - 75056 - - - - -
размещения год
Газимуро-Заводского
районного суда
Забайкальского края
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133. Строительство здания 159890 - - 2198 68021,1 156057,5 86420,4 - -
Лабытнангского городского ********* *** **** *****
суда, г. Лабытнанги, ******
Ямало-Ненецкий автономный
округ, - всего
в том числе:
проектные и 2016 2892 - - 2198 1764,1 - - - -
изыскательские работы год ***
строительство 2019 1995,6 156998 - - - 66257 156057,5 86420,4 - -
год **** *****
******
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134. Строительство здания 32819 - - 2307 30512 - - - -
Нюксенского районного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2016 484,06 30512 - - - 30512 - - - -
год
135. Строительство здания 31994 - - 2307 30512 - - - -
Кадуйского районного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2016 484,06 29687 - - - 30512 - - - -
год
136. Строительство здания для 342539,3 - - - 7251,3 7251,3 200000 120000 15288
размещения Череповецкого ********* ****
городского суда
Вологодской
области - всего
в том числе:
проектные и 2017 7251,3 - - - 7251,3 7251,3 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2020 5719,2 335288 - - - - - 200000 120000 15288
год
137. Реконструкция здания 68090 68090 - - - - - - -
Великоустюгского
районного суда,
г. Великий Устюг,
пер. Революционный,
д. 3, - всего
в том числе:
проектные и 2013 3440 3440 - - - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2013 1120 64650 64650 - - - - - - -
год
138. Строительство здания для 67980 67980 - - - - - - -
размещения Бабаевского
районного суда,
г. Бабаев, - всего
в том числе:
проектные и 2013 4760 4760 - - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2013 1000 63220 63220 - - - - - - -
год
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139. Приобретение и 378421,7 - 184440 5884 2176,7 77209 108712 - -
реконструкция здания для *********
размещения
Индустриального районного
суда, г. Барнаул,
ул. Балтийская, д. 28, -
всего
в том числе:
приобретение 2014 4943,7 184440 - 184440 - - - - - -
год
проектные и 2016 8060,7 - - 5884 2176,7 - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2018 5793,36 185921 - - - - 77209 108712 - -
год
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
140. Строительство здания для 1432490,7 - - - 3167 37223 550796 340839,7 500465
размещения ********* ******
Северо-Кавказского
окружного военного суда -
всего
в том числе:
проектные и 2017 40390 - - - 3167 37223 - - -
изыскательские работы год ******
строительство 2020 14453 1392100,7 - - - - - 550796 340839,7 500465
год
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141. Строительство здания для 383950 - - - 9308 14764 196786 121110 41982
размещения Анадырского ********* ******
районного суда Чукотского
автономного округа и
Анадырского гарнизонного
военного суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 24072 - - - 9308 14764 - - -
изыскательские работы год ******
строительство 2020 2177 359878 - - - - - 196786 121110 41982
год
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142. Приобретение здания 1562000 - - - - 1562000 - - -
для размещения
Арбитражного суда
Поволжского округа -
всего
в том числе
приобретение 2017 14260,9 1562000 - - - - 1562000 - - -
год
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143. Реконструкция здания 11023 - - - - - - 11023 -
Верховного Суда
Республики Алтай со
строительством
пристройки - всего
в том числе
проектные и 2019 11023 - - - - - - 11023 -
изыскательские работы год
Итого 53808423 5581920 5732498,6 5783944 7060082 8686640,3 9942496,9 8276300 8306100
********** * ** *** **** *****
в том числе:
проектные и 1369049 90326,8 404282,6 173554,3 271065,8 231460,8 122618,7 132100 108200
изыскательские работы * ** *** **** *****
строительство, 52439374 5491593,2 5328216 5610389,7 6789016,2 8455179,5 9819878,2 8144200 8197900
реконструкция, * ** *** **** *****
приобретение
__________________
* С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9
тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;
не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей.
*** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по
государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
**** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по
государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950
тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме
10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый
проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
***** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская,
д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского,
д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
****** Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7
тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза,
ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
******* Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
******** В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе
некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского
городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
********* С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
********** В соответствии с параметрами федерального бюджета.
