Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90. Строительство здания для 47175,6 - - - 1400,6 - - 20000 25775
размещения Сараевского *********
районного суда Рязанской
области, рабочий поселок
Сараи, - всего
в том числе:
проектные и 2016 1400,6 - - - 1400,6 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 640 45775 - - - - - - 20000 25775
год
91. Строительство здания для 67578 - - - 1490 - 30726 35362 -
размещения Спасского *********
районного суда Рязанской
области,
г. Спасск-Рязанский, -
всего
в том числе:
проектные и 2016 1490 - - - 1490 - - - -
изыскательские работы год
строительство 2019 1312,65 66088 - - - - - 30726 35362 -
год
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92. Реконструкция 372902 - 13210 3850 7000 198552 254412,1 - -
незавершенного ********* *****
строительством здания для
размещения
Железнодорожного и
Ленинского районных судов
Самарской области,
г. Самара,
ул. Тухачевского,
д. 226, - всего
в том числе:
проектные и 2015 17060 - 13210 3850 - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2018 9486,66 355842 - - - 7000 198552 254412,1 - -
год *****
93. Строительство пристройки 379475 - - - 6618 618 1400 200000 171457
к зданию Автозаводского ********* ****
районного суда Самарской
области с реконструкцией
существующего здания,
Самарская область,
г. Тольятти, ул. Новый
проезд, д. 4, литер А,
А1, - всего
в том числе:
проектные и 2017 8018 - - - 6618 618 1400 - -
изыскательские работы год ****
строительство 2020 7282 371457 - - - - - - 200000 171457
год
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94. Строительство пристройки 102367 - - - 5015 4990 59810 37567 -
к административному ********* ****
зданию Заводского
районного суда
г. Саратова - всего
в том числе:
проектные и 2017 4990 - - - 5015 4990 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2019 1756,5 97377 - - - - - 59810 37567 -
год
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95. Приобретение здания для 2013 1431 116000 116000 - - - - - - -
размещения год
Красноуфимского
городского суда
Свердловской области
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96. Строительство здания для 800 - - - - 2612,7 2600 - - -
размещения Десногорского ********* ****
городского суда ******
Смоленской области -
всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 2612,7 2600 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
97. Строительство здания для 210283,2 - - - 5208 1380 - 150000 55658
размещения Смоленского ********* ***** ****
районного суда и
Управления Судебного
департамента в Смоленской
области, г. Смоленск, -
всего
в том числе:
проектные и 2017 4625,2 - - - 5208 1380 - - -
изыскательские работы год ***** ****
строительство 2020 3780 205658 - - - - - - 150000 55658
год
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98. Строительство пристройки 1830 380 - - - 380 - - - -
со встроенной
автостоянкой к
существующему зданию
Ленинского районного суда
г. Томска - всего
в том числе
проектные и 2016 380 - - - 380 - - - -
изыскательские работы год
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99. Строительство здания для 5800 - - - - 6950 6950 - - -
размещения Советского, ********* ****
Тамбовского районных ******
судов и Управления
Судебного департамента в
Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего
в том числе
проектные и 2017 - - - - 6950 6950 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100. Строительство здания для 3900 50 - - - 500 - - - -
размещения Калининского *********
районного суда
г. Тюмени - всего
в том числе
проектные и 2016 50 - - - 500 - - - -
изыскательские работы год *********
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101. Приобретение и 1814177,9 385927,9 - 1500 12183 - 26568 800000 600182
реконструкция не *********
завершенного
строительством здания
со строительством
пристройки для размещения
Новосибирского областного
суда, г. Новосибирск, -
всего
в том числе:
приобретение 2013 11200 385927,9 385927,9 - - - - - - -
год
проектные и 2018 28068 - - 1500 12183 - 26568 - -
изыскательские работы год
реконструкция 2020 15200 1400182 - - - - - - 800000 600182
год
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102. Строительство Шаховского 73412,3 73412,3 - - - - - - -
районного суда,
Московская область,
Шаховской район, рабочий
поселок городского
поселения Шаховская
Шаховского муниципального
района, ул. Шамонина, -
всего
в том числе
строительство 2013 год 1862 73412,3 73412,3 - - - - - - -
103. Дом правосудия с 73888,8 6064,2 6100 6100 5000 - 5000 - 56524
административными *********
помещениями,
Московская область,
г. Дмитров,
ул. Загорская, - всего
в том числе:
проектные и 2018 5200,6 - - - 5000 - 5000 - -
изыскательские работы год
строительство 2020 5323 68688,2 6064,2 6100 6100 - - - - 56524
год
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104. Приобретение здания для 2013 1575,5 30000 30000 - - - - - - -
размещения Кимрского год
городского суда, г. Кимры
105. Приобретение здания для 2013 522 4000 4000 - - - - - - -
размещения Спировского год
районного суда,
пос. Спирово
106. Приобретение здания для 2013 526 7200 7200 - - - - - - -
размещения Весьегонского год
районного суда,
г. Весьегонск
107. Приобретение здания для 2013 627,7 14542,2 14542,2 - - - - - - -
размещения год
Лихославльского районного
суда, г. Лихославль
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108. Реконструкция не 464526,5 8220 - 157246,5 206730 295652,8 77910 - -
завершенного ********* *** **** *****
строительством здания для ******
размещения Автозаводского
районного суда, г. Нижний
Новгород, просп.
Октября, - всего
в том числе:
проектные и 2015 15736,5 8220 - 7516,5 - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2018 7201 448790 - - 149730 206730 295652,8 77910 - -
год *** **** *****
******
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109. Приобретение комплекса 2013 3825,3 198126 198126 - - - - - - -
зданий для размещения год
Ставропольского краевого
суда, г. Ставрополь
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110. Строительство здания 2013 6658 341386,5 341386,5 - - - - - - -
Арбитражного суда год
Липецкой области,
г. Липецк, площадь Петра
Великого в Советском
районе
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111. Приобретение и 631003 310000 - - 1500 3500 5000 150000 166003
реконструкция здания для ********* ******
размещения Арбитражного
суда Тамбовской области,
г. Тамбов, - всего
в том числе:
приобретение 2013 5842,4 310000 310000 - - - - - - -
год
проектные и 2018 5000 - - - 1500 3500 5000 - -
изыскательские работы год ******
реконструкция 2020 год 5842,4 316003 - - - - - - 150000 166003
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112. Строительство здания 8000 33600 - - - - - - 17200 16400
Арбитражного суда
Тверской области,
г. Тверь, - всего
в том числе
проектные и 2020 33600 - - - - - - 17200 16400
изыскательские работы год
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113. Строительство здания 8000 33700 - - - - - - 15500 18200
Арбитражного суда
Ярославской области,
г. Ярославль, Московский
просп., район 13/11, -
всего
в том числе
проектные и 2020 33700 - - - - - - 15500 18200
изыскательские работы год
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114. Строительство здания 1456711 - - 2000 8000 8000 10000 500000 946711
Арбитражного суда ********* ****
Архангельской области, ******
г. Архангельск,
проспект Ломоносова,
квартал 132, - всего
в том числе:
проектные и 2018 10000 - - 2000 8000 8000 10000 - -
изыскательские работы год ****
******
строительство 2020 8944 1446711 - - - - - - 500000 946711
год
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115. Строительство здания 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - -
Арбитражного суда ********* *** ****
г. Санкт-Петербурга и ******
Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, д. 6, -
всего
в том числе
строительство 2019 32516,2 5901230,2 1246725,1 1481762,1 1550000 1522350,7 801640,1 461112 - -
год *** ****
******
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116. Строительство здания 11000 48000 - - - - - - 20000 28000
Арбитражного суда
Волгоградской области,
г. Волгоград, - всего
в том числе
проектные и 2020 48000 - - - - - - 20000 28000
изыскательские работы год
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117. Строительство здания 780202,9 - 22000 10780 - - - 263228,2 494974,7
Арбитражного суда ********* **
Республики Башкортостан,
г. Уфа, - всего
в том числе:
проектные и 2015 год 22000 - 22000 10780 - - - - -
изыскательские работы **
строительство 2020 год 11200 758202,9 - - - - - - 263228,2 494974,7
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118. Строительство здания 689287,4 - - - 4000 15000 198087,3 332885,1 152215
Арбитражного суда ********* ****** *****
Владимирской области,
г. Владимир, - всего
в том числе:
проектные и 2018 19000 - - - 4000 15000 12900 - -
изыскательские работы год ****** *****
строительство 2020 6864 670287,4 - - - - - 185187,3 332885,1 152215
год
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119. Строительство здания 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - -
Арбитражного суда ***
Республики Татарстан,
г. Казань,
ул. Ново-Песочная, -
всего
в том числе
строительство 2016 14412,8 1537801,4 793188,4 - 525090 468287,4 - - - -
год ***
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120. Строительство здания 8000 22700 - - - - - - 9900 12800
Арбитражного суда
Удмуртской Республики,
г. Ижевск, - всего
в том числе
проектные и 2020 22700 - - - - - - 9900 12800
изыскательские работы год
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121. Строительство здания 442061 - - - 2000 8141,6 200000 213801 18260
Третьего арбитражного ********* ****
апелляционного суда, ******
г. Красноярск,
ул. Ленина -
ул. Просвещения, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10000 - - - 2000 8141,6 - - -
изыскательские работы год ****
******
строительство 2020 3960,7 432061 - - - - - 200000 213801 18260
год
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122. Строительство здания 1297705,1 - 24000 - - - 260622,1 584622 428461
Арбитражного суда *********
Иркутской области в
Октябрьском районе
г. Иркутска, ул. 4-я
Советская, - всего
в том числе:
проектные и 2014 24000 - 24000 - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2020 12489,59 1273705,1 - - - - - 260622,1 584622 428461
год
Четвертый арбитражный апелляционный суд в г. Чите
123. Строительство здания 384957 - - - 2000 8000 250000 100000 24957
Четвертого арбитражного ********* ******
апелляционного суда,
г. Чита, ул. Ленина,
д. 145, - всего
в том числе:
проектные и 2017 10000 - - - 2000 8000 - - -
изыскательские работы год ******
строительство 2020 4573,8 374957 - - - - - 250000 100000 24957
год
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124. Строительство здания 811018,3 - - - - - 10700 46060 754258,3
Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия),
г. Якутск, - всего
в том числе:
проектные и 2019 23700 - - - - - 10700 13000 -
изыскательские работы год
строительство 2020 5600 787318,3 - - - - - - 33060 754258,3
год
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125. Строительство здания 9600 40200 - - - - - - 20000 20200
Арбитражного суда
Хабаровского края,
г. Хабаровск, - всего
в том числе
проектные и 2020 40200 - - - - - - 20000 20200
изыскательские работы год
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126. Строительство здания 1900 9200 - - - - - - 3600 5600
Арбитражного суда
Еврейской автономной
области, г. Биробиджан, -
всего
в том числе
проектные и 2020 9200 - - - - - - 3600 5600
изыскательские работы год
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127. Реконструкция здания 2600 11900 - - - - - - 4900 7000
Арбитражного суда
Чеченской Республики,
г. Грозный, - всего
в том числе
проектные и 2020 11900 - - - - - - 4900 7000
изыскательские работы год
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128. Строительство здания 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - -
Арбитражного суда ***
Краснодарского края,
г. Краснодар,
ул. Постовая -
ул. Захарова, - всего
в том числе
строительство 2016 19316,7 1323771,3 550000 216317,3 380200 187496,1 - - - -
год ***
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129. Приобретение помещений 2015 308,2 13260 - - 13260 - - - - -
для Арбитражного суда год
Костромской области,
г. Кострома
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары
130. Строительство здания 3680 2145 - - 2145 793 792,9 - - -
Московского районного ********* ****
суда, г. Чебоксары, ******
Чувашская Республика, -
всего
в том числе
проектные и 2017 2145 - - 2145 793 792,9 - - -
изыскательские работы год ********* ****
******
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131. Приобретение здания для 2014 776,7 44400 - 44400 - - - - - -
размещения Могойтуйского год
районного суда,
пос. Могойтуй,
Забайкальский край
132. Приобретение здания для 2015 790,2 75056 - - 75056 - - - - -
размещения год
Газимуро-Заводского
районного суда
Забайкальского края
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133. Строительство здания 159890 - - 2198 68021,1 156057,5 86420,4 - -
Лабытнангского городского ********* *** **** *****
суда, г. Лабытнанги, ******
Ямало-Ненецкий автономный
округ, - всего
в том числе:
проектные и 2016 2892 - - 2198 1764,1 - - - -
изыскательские работы год ***
строительство 2019 1995,6 156998 - - - 66257 156057,5 86420,4 - -
год **** *****
******
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134. Строительство здания 32819 - - 2307 30512 - - - -
Нюксенского районного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2016 484,06 30512 - - - 30512 - - - -
год
135. Строительство здания 31994 - - 2307 30512 - - - -
Кадуйского районного
суда - всего
в том числе:
проектные и 2015 2307 - - 2307 - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2016 484,06 29687 - - - 30512 - - - -
год
136. Строительство здания для 342539,3 - - - 7251,3 7251,3 200000 120000 15288
размещения Череповецкого ********* ****
городского суда
Вологодской
области - всего
в том числе:
проектные и 2017 7251,3 - - - 7251,3 7251,3 - - -
изыскательские работы год ****
строительство 2020 5719,2 335288 - - - - - 200000 120000 15288
год
137. Реконструкция здания 68090 68090 - - - - - - -
Великоустюгского
районного суда,
г. Великий Устюг,
пер. Революционный,
д. 3, - всего
в том числе:
проектные и 2013 3440 3440 - - - - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2013 1120 64650 64650 - - - - - - -
год
138. Строительство здания для 67980 67980 - - - - - - -
размещения Бабаевского
районного суда,
г. Бабаев, - всего
в том числе:
проектные и 2013 4760 4760 - - - - - - -
изыскательские работы год
строительство 2013 1000 63220 63220 - - - - - - -
год
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139. Приобретение и 378421,7 - 184440 5884 2176,7 77209 108712 - -
реконструкция здания для *********
размещения
Индустриального районного
суда, г. Барнаул,
ул. Балтийская, д. 28, -
всего
в том числе:
приобретение 2014 4943,7 184440 - 184440 - - - - - -
год
проектные и 2016 8060,7 - - 5884 2176,7 - - - -
изыскательские работы год
реконструкция 2018 5793,36 185921 - - - - 77209 108712 - -
год
Северо-Кавказский окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону
140. Строительство здания для 1432490,7 - - - 3167 37223 550796 340839,7 500465
размещения ********* ******
Северо-Кавказского
окружного военного суда -
всего
в том числе:
проектные и 2017 40390 - - - 3167 37223 - - -
изыскательские работы год ******
строительство 2020 14453 1392100,7 - - - - - 550796 340839,7 500465
год
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141. Строительство здания для 383950 - - - 9308 14764 196786 121110 41982
размещения Анадырского ********* ******
районного суда Чукотского
автономного округа и
Анадырского гарнизонного
военного суда - всего
в том числе:
проектные и 2017 24072 - - - 9308 14764 - - -
изыскательские работы год ******
строительство 2020 2177 359878 - - - - - 196786 121110 41982
год
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142. Приобретение здания 1562000 - - - - 1562000 - - -
для размещения
Арбитражного суда
Поволжского округа -
всего
в том числе
приобретение 2017 14260,9 1562000 - - - - 1562000 - - -
год
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143. Реконструкция здания 11023 - - - - - - 11023 -
Верховного Суда
Республики Алтай со
строительством
пристройки - всего
в том числе
проектные и 2019 11023 - - - - - - 11023 -
изыскательские работы год
Итого 53808423 5581920 5732498,6 5783944 7060082 8686640,3 9942496,9 8276300 8306100
********** * ** *** **** *****
в том числе:
проектные и 1369049 90326,8 404282,6 173554,3 271065,8 231460,8 122618,7 132100 108200
изыскательские работы * ** *** **** *****
строительство, 52439374 5491593,2 5328216 5610389,7 6789016,2 8455179,5 9819878,2 8144200 8197900
реконструкция, * ** *** **** *****
приобретение
__________________
* С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9
тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей;
не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в размере 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в размере 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в размере 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в размере 2967 тыс. рублей.
*** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по
государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
**** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по
государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950
тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме
10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый
проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
***** С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская,
д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского,
д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
****** Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7
тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза,
ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
******* Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
******** В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе
некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского
городского суда Ивановской области. Указанные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
********* С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
********** В соответствии с параметрами федерального бюджета.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2018 г. № 1649)
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2020 годах за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы" по судебно-экспертным
учреждениям Министерства юстиции Российской Федерации
-------------------------------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование объекта, | Срок | Мощность | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
регион строительства | ввода в | (кв. |------------|--------------------------------------------------------------------------------
|действие | метров) |2013 - 2020 | в том числе
| | |годы - всего|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------
| | | |2013 год|2014 год |2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |2019 год |2020 год
-------------------------------|---------|----------|------------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------
Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации
1. Реконструкция 4695 326832,33 25554,6 8518,2 276131,5 214845,74 - - - -
административного здания * ***
федерального бюджетного
учреждения Российского
федерального центра
судебной экспертизы при
Министерстве юстиции
Российской Федерации,
г. Москва, Большой
Спасоглинищевский пер.,
д. 4 (объект культурного
наследия федерального
значения), - всего
в том числе:
проектные и изыскательские 2014 год - 34072,8 25554,6 8518,2 - - - - - -
работы
реконструкция 2016 год 4695 292759,53 - - 276131,5 214845,74 - - - -
* ***
2. Реконструкция 1100,14 68455,3 5223,9 1797,3 61222,3 57814 - - - -
административного здания ** ***
федерального бюджетного
учреждения Российского
федерального центра
судебной экспертизы при
Министерстве юстиции
Российской Федерации,
г. Москва, Хохловский
пер., д. 13,
строение 2, - всего
в том числе проектные и 2015 год - 7189,3 5392 1797,3 1159,3 - - - - -
изыскательские **
работы
3. Реконструкция 1100,14 68455,3 5223,9 1741,3 61222,3 57814 - - - -
административного здания ***
федерального бюджетного
учреждения Российского
федерального центра
судебной экспертизы при
Министерстве юстиции
Российской Федерации,
г. Москва, Пречистенская
наб., д. 15,
строение 1, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские 2014 год - 6965,2 5223,9 1741,3 - - - - - -
работы
реконструкция 2016 год 1100,14 61490,1 - - 61222,3 57814 - - - -
* ***
Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
4. Приобретение 2017 год 1578,6 137857,6 - - - 137857,6 137807,4 - - -
административного здания *****
для федерального
бюджетного учреждения
Дальневосточного
регионального центра
судебной экспертизы
Министерства юстиции
Российской Федерации,
г. Хабаровск
Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
5. Приобретение 1609,5 125000 - - - - 80132 125000 - -
административного здания ******** ********
для федерального
бюджетного учреждения
Уральского регионального
центра судебной экспертизы
Министерства юстиции
Российской Федерации,
г. Екатеринбург
Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
6. Приобретение встроенных 2018 год 1911,6 76960 - - - - 80580 76960 - -
нежилых помещений для ******** ********
федерального бюджетного
учреждения Пермской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Пермь
Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
7. Приобретение и 702,8 84798,8 - - - - 65015 65015 1100 18683,8
реконструкция нежилого ******** ********
помещения для федерального
бюджетного учреждения
Якутской лаборатории
судебной экспертизы
Министерства юстиции
Российской Федерации,
г. Якутск, - всего
в том числе:
приобретение 2018 год 702,8 65015 - - - - 65015 65015 - -
******** ********
проектные и изыскательские 2019 год - 1100 - - - - - - 1100 -
работы
реконструкция 2020 год 702,8 18683,8 - - - - - - - 18683,8
Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
8. Реконструкция 682,5 1900 1900 1900 - - - - - -
административного здания ****
федерального бюджетного
учреждения Читинской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Чита,
ул. Бутина, д. 17, - всего
в том числе проектные и 2014 год 682,5 1900 1900 1900 - - - - - -
изыскательские работы ****
Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
9. Приобретение и 1812 154067,82 - - - 102070,12 4000 51997,7 - -
реконструкция *********
административного здания
для федерального
бюджетного учреждения
Красноярской лаборатории
судебной экспертизы
Министерства юстиции
Российской Федерации,
г. Красноярск, - всего
в том числе:
приобретение 2016 год 1661,5 102070,12 - - - 102070,12 - - -
проектные и изыскательские 2018 год - 3800 - - - - 4000 3800 -
работы *********
реконструкция 2019 год 1812 48197,7 - - - - - 48197,7 -
Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
10. Реконструкция с элементами 988,4 30610,2 - - - - - 2831,93 - 27778,27
реставрации здания
управления (объект
культурного наследия)
федерального бюджетного
учреждения Калининградской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации,
г. Калининград, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские 2019 год - 2831,93 - - - - - 2831,93 - -
работы
реконструкция 2020 год 988,4 27778,27 - - - - - - - 27778,27
Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
11. Приобретение встроенного 266,1 11387 - - - - - 11387 - -
нежилого помещения для
федерального бюджетного
учреждения Волгоградской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Волгоград
Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
12. Приобретение здания для 2018 год 944,6 39310 - - - - - 39310 - -
федерального бюджетного
учреждения Алтайской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Барнаул
Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
13. Приобретение нежилого 2019 год 956,9 46261 - - - - - - 46261 -
помещения для федерального
бюджетного учреждения
Рязанской лаборатории
судебной экспертизы
Министерства юстиции
Российской Федерации,
г. Рязань
Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации
14. Реконструкция здания 1030 29149,83 - - - - - 1512,47 987,53 26649,83
федерального бюджетного
учреждения Саратовской
лаборатории судебной
экспертизы Министерства
юстиции Российской
Федерации, г. Саратов, -
всего
в том числе:
проектные и изыскательские 2019 год - 2500 - - - - - 1512,47 987,53 -
работы
реконструкция 2020 год 1030,2 26649,83 - - - - - - - 26649,83
Итого 1433002,63 38070,5 13956,8 338513,1 512587,5 367534,4 374014,1 48348,53 73111,9
** * *** ***** *********
в том числе:
проектные и изыскательские 60559,23 38070,5 13956,8 1159,3 - 4000 8144,4 2087,53 - 81
работы ** * *********
строительство, 1372443,4 - - 337353,8 512587,5 363534,4 365869,7 46261 73111,9 81
реконструкция, * *** ***** ******** ******
приобретение
___________
* С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало
2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические
вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей
экономики, в размере 338513,1 тыс. рублей.
** С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в размере 1159,3 тыс. рублей.
*** С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в размере 142539,7 тыс. рублей.
**** Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в размере 1900 тыс. рублей.
***** С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в размере 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и
перераспределенных на прочие нужды 189831,7 тыс. рублей.
****** С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной
экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский
региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам 2030 тыс. рублей.
******* С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.
******** Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в размере 225727 тыс. рублей, в том
числе:
на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы
Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;
на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства
юстиции Российской Федерации, г. Пермь;
на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации, г. Якутск.
********* С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в объеме 3800 тыс. рублей.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013-2020 годах
за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой
программы "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" по Федеральной службе судебных
приставов
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531; от 22.11.2013 г. N 1055; от 15.08.2014 г. N 810;
от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855; от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555; от 24.12.2018 г. N 1649)
---|-----------------------------------------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование объекта, | Срок |Мощность| Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
| регион строительства |ввода в | (кв. |---------|------------------------------------------------------------------------
| |действие |метров) | 2013- | в том числе
| | | | 2020 |-------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------
| | | | годы - | 2013 |2014 год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |2020 год
| | | | всего | год | | год | год | год | год | год |
---|-----------------------------------------|---------|--------|---------|-------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
1. Строительство административного здания 2020 год 2206 154059,7 50000 67490,1 37952,3 - - - 45050,8 72926,6
Управления Федеральной службы судебных ** ** ***
приставов по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре, г. Сургут
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике
2. Строительство административного здания 2015 год 4008,78 177269,5 58891,9 104283,6 14094 - - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Чеченской Республике,
г. Грозный, 2-я очередь
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея
3. Строительство административного здания 2014 год 3598 121415,4 78762,7 42652,7 - - - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Адыгея,
г. Майкоп
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)
4. Строительство административного здания - 232739,8 - - 6500 96688 82720,6 79006,5 - -
Управления Федеральной службы судебных *
приставов по Республике Саха (Якутия),
г. Якутск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год - 4700 - - 6500 4700 - - - -
*** ****
строительство 2018 год 4100 228039,8 - - - 91988,0 82720,6 79006,5 - -
*** ****
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
5. Строительство административного здания - 198402,8 - - - 3150 3150 90429 104823,8 -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области,
г. Архангельск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год - 3150 - - - 3150 3150 - - -
***
строительство 2019 год 3700 195252,8 - - - - - 90429 104823,8 -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия
6. Строительство административного здания - 192952 - - - - - - 5510,4 69464,2
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Бурятия,
г. Улан-Удэ, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2019 год - 5510,4 - - - - - - 5510,4 -
строительство 2021 год 2573,5 187441,6 - - - - - - - 69464,2
*****
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
7. Строительство административного здания 79706,9* - - - 67034,6*** - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Республике Алтай,
г. Горно-Алтайск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2014 год - 3325,9 - 3325,9 - - - - - -
строительство 2016 год 1860 76381 - - 63542,4*** 67034,6**** - - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области
8. Строительство административного здания - 120236,8 - - - 2535,7 71350 116828,9 - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Амурской области,
г. Благовещенск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год - 2535,7 - - - 2535,7 - - - -
строительство 2018 год 2150 117701,1 - - - - 71350 116828,9 - -
*** ***,****
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия
9. Строительство административного здания - 297642,1 - 7930 81261,3 121154,8 83850 43051,3 77770 70764,2
Управления Федеральной службы судебных *
приставов по Республике Карелия,
г. Петрозаводск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2014 год - 7930 - 7930 - - - - - -
строительство 2021 год 5734,7 289712,1 - - 81261,3 121154,8 83850 43051,3 77770 70764,2
***** *** ***,****
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области
10. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области
11. (Исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
12. Строительство административного здания 2015 год 550 56087,4* - 28043,7** 28043,7 - - - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Краснодарскому краю,
Адлерский районный отдел г. Сочи
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике
13. Строительство административного здания - 205900 - - - - 6000 65900 60000 80000
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Карачаево- Черкесской
Республике, г. Черкесск, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год - 5900 - - - - 6000 5900 - -
*** ****
строительство 2020 год 4414,5 200000 - - - - - 60000 60000 80000
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия
14. Строительство административного здания 2013 год 577,65 30003,4 30003,4 - - - - - - -
Сунженского районного отдела судебных
приставов, Республика Ингушетия,
сельское поселение Орджоникидзевское
15. Строительство административного здания 2013 год 577,65 26233,3 26233,3 - - - - - - -
Малгобекского районного отдела судебных
приставов, Республика Ингушетия,
г. Малгобек
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике
16. Пристройка административного здания 2013 543 25612,4 25612,4 - - - - - - -
Управления федеральной службы судебных год
приставов по Кабардино-Балкарской
Республике, г. Нальчик
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
17. Строительство административного здания 63874,9* - - 1418 63134,1 27245,7 - - -
Управления Федеральной службы судебных
приставов по Кабардино-Балкарской
Республике,Нальчикский городской
отдел, г. Нальчик, - всего
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год - 1418 - - 1418*** 677,2**** - - - -
строительство 2017 год 1393,7 62456,9 - - - 62456,9 27245,7****** - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области
18. Строительство административного здания 2013 1051,69 24876,3 24876,3 - - - - - - -
Управления федеральной службы судебных год
приставов по Нижегородской области,
г. Арзамас
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 г. N 1055)
(Раздел исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
(Раздел исключен - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2017 г. N 1555)
Итого: 2201194,1 294380 253726 232811,7 353697,2**** 274316,3 395215,7 293155 293155
в том числе:
проектные и изыскательские работы 34470 - 11255,9 7918 11062,9**** 9150 5900 5510,4 -
строительство, реконструкция, 2155077,9 294380 242470,1 224893,7 342634,3*** 265166,3 389315,7 287644,6 293155
приобретение
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810; от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555; от 24.12.2018 г. N 1649)
* С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2013 и 2014 годах. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
** Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 и 2014 годах. (Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации
от 18.08.2015 г. N 855)
*** Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в
размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел в
размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский
городской отдел в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс.
рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000
тыс. рублей;
за 2018 год в размере 13168,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 1522,5 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 300 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 11346,2 тыс.
рублей.
(Сноска в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
**** Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году, в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский
городской отдел в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году, в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по
Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году, в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс.
рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900
тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха
(Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие
экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по
Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы
судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и строительство объекта "Строительство административного здания
Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи
с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.
(Сноска в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
***** С учетом финансирования проведения работ по завершению строительно-монтажных работ и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год по направлению, касающемуся
капитальных вложений, в рамках государственной программы Российской Федерации "Юстиция", утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 312 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Юстиция". (В редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
****** (Сноска исключена - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
******* (Сноска исключена - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной
системы России на 2013-2020 годы"
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 24.06.2013 г. N 531;
от 22.11.2013 г. N 1055; от 15.08.2014 г. N 810; от 25.12.2014 г. N 1488; от 18.08.2015 г. N 855;
от 25.12.2015 г. N 1437; от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555;
от 03.10.2018 г. N 1186; от 24.12.2018 г. N 1649)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------
|2013-2020| В том числе
| годы - |--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------
| всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год | год
----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------
Всего по Программе 80338,52* 10000 9454,8 9354,28* 11725,25* 12999,2* 12342,68* 10266,84 10279,45
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186; от 24.12.2018 г. N 1649)
в том числе:
капитальные вложения 61400,96* 6544,68 6610,63 6955,23* 8563,78* 9916,58* 11006,92* 8913 8973,82
(бюджетные инвестиции)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186; от 24.12.2018 г. N 1649)
прочие нужды 18937,56 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,58 1335,76 1353,84 1305,63
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186; от 24.12.2018 г. N 1649)
I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды)
Всего 8116,08 1577,47 1627,28 865,14 1671,61 1525,88 302,7 282,7 263,3
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 03.10.2018 г. N 1186)
Информатизация 8103,98 1577,47 1615,18 865,14 1671,61 1525,88 302,7 282,7 263,3
судебной системы
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 03.10.2018 г. N 1186)
в том числе:
информатизация 37,07 37,07 - - - - - - -
Конституционного Суда
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
информатизация 211,5931 21,84 26,5931 20,54 25,82 26,6 26,6 26,6 37
Верховного Суда
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 03.10.2018 г. N 1186)
информатизация 340,2 340,2 - - - - - - -
Высшего Арбитражного
Суда Российской
Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
информатизация 7515,12 1178,36 1588,59 844,6 1645,79 1499,28 276,1 256,1 226,3
Судебного
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
Создание мобильного 12,1 - 12,1 - - - - - -
офиса судьи (Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской Федерации)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
II. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и
судебно-экспертной деятельности
Всего 62828,06* 6971,99 6393,92 7097,51* 8558,69* 10074,93* 11308,39* 9247,1 9259,44
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186; от 24.12.2018 г. N 1649)
Строительство, 57442,61* 5914,37 6000,18 6355,26* 7926,37* 9328,49* 10711,73* 8617,81 8672,37
реконструкция или
приобретение зданий
(капитальные вложения)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186; от 24.12.2018 г. N 1649)
в том числе:
здания Высшего 3241,3 3241,3 - - - - - - -
Арбитражного Суда
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
здания Судебного 50567,12* 2340,62 5732,5* 5783,94** 7060,08* 8686,64 9942,5* 8276,3 8306,1
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 18.08.2015 г. N 855; от 25.12.2015 г. N 1437; от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555;
от 03.10.2018 г. N 1186)
здания государственных 1433* 38,07 13,96 338,51* 512,59* 367,53* 374,01* 48,35 73,11
судебно-экспертных
учреждений
Министерства юстиции
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 24.12.2018 г. N 1649)
здания Федеральной 2201,19* 294,38 253,73 232,81 353,7* 274,32 395,22* 293,16 293,16
службы судебных
приставов
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555; от 24.12.2018 г. N 1649)
Обеспечение 3076,5 362,63 364,03 523,68 523,68* 523,58 259,6 259,6 259,6
безопасности и охрана
зданий федеральных
судов (прочие нужды)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 03.10.2018 г. N 1186)
в том числе:
Высший Арбитражный Суд 258,6 258,6 - - - - - - -
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
Судебный департамент 2817,62 104,03 363,81 523,63 523,77* 523,58 259,6 259,6 259,6
при Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 03.10.2018 г. N 1186)
Верховный Суд 0, 2696 - 0,221 0,0486 - - - - -
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
Оснащение 2308,95 694,99 29,71 218,62 108,55 222,86 337,06 369,69 327,47
государственных
судебно-экспертных
учреждений
Министерства юстиции
Российской Федерации
современной приборной
базой (прочие нужды)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 24.12.2018 г. N 1649)
III. Информатизация Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений
Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды)
Всего 2089,16 307,85 313,04 288,11 316,21 264,93 198,04 200,49 200,49
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430; от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186;
от 24.12.2018 г. N 1649)
Информатизация 862,2 137,7 151,4 136,6 130,36 120,14 62 62 62
государственных
судебно-экспертных
учреждений Министерства
юстиции Российской
Федерации современной
приборной базой
(прочие нужды)
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 10.04.2017 г. N 430; от 24.12.2018 г. N 1649)
Информатизация 1226,96 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 136,04 138,49 138,49
Федеральной службы
судебных приставов
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 18.08.2015 г. N 855;
от 23.12.2016 г. N 1468; от 14.12.2017 г. N 1555; от 24.12.2018 г. N 1649)
IV. Приобретение жилья для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Всего 7303,84 1141,31 1120,54 1103,47 1178,75 1133,45 533,55 536,55 556,22
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468;
от 03.10.2018 г. N 1186)
Верховный Суд 561,7835 13,01 37,5835 47,27 85,25 89,75 89,75 89,75 109,42
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 г. N 1186)
в том числе:
судьи (капитальные 122,35 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 15,89 15,89 22,15
вложения)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 г. N 1186)
работники аппарата 439,4335 - 25,7435 35 69,84 73,86 73,86 73,86 87,27
суда (прочие нужды)
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2018 г. N 1186)
Высший Арбитражный 484,3 484,3 - - - - - - -
Суд Российской
Федерации
в том числе:
судьи (капитальные 92,7 92,7 - - - - - - -
вложения)
работники аппаратов 205 205 - - - - - - -
судов (прочие нужды)
приобретение 186,6 186,6 - - - - - - -
специализированного
жилого фонда
(капитальные вложения)
Судебный департамент 6257,76 644 1082,96 1056,2 1093,5 1043,7 443,8 446,8 446,8
при Верховном Суде
Российской Федерации
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
в том числе:
судьи федеральных судов3338,5 338 430,7 587,7 572 572,2 279,3 279,3 279,3
(капитальные вложения)
мировые судьи 50 - - - 50 - - - -
(Дополнен - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. N 1468)
приобретение 168,2 - 168,2 - - - - - -
специализированного
жилого фонда
(капитальные вложения)
работники аппаратов 2321,06 230 408,06 392,5 395,5 395,5 164,5 167,5 167,5
судов (прочие нужды)
работники Судебного 380 76 76 76 76 76 - - -
департамента при
Верховном Суде
Российской Федерации
и его территориальных
органов (прочие нужды)
(Раздел в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2014 г. N 1488)
V. Осуществление Минэкономразвития России
мониторинга реализации Программы (прочие нужды)
Осуществление 1,38 1,38 - - - - - - -
Минэкономразвития
России мониторинга
реализации Программы
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. N 810)
___________________
* С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014
годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных
на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года,
подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных
ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная
экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке
отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей. (В редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 14.12.2017 г. N 1555; от 03.10.2018 г. N 1186)
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 3 октября 2018 г. № 1186)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России
на 2013 - 2020 годы"
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
----------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------
| 2013 - 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| годы - всего| год | год | год | год | год | год | год | год
----------------------|-------------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------
Всего по Программе 80338,52 10000 9454,79 9354,28 11725,25 12999,19 12342,68 10266,84 10279,45
* * * * * *
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
из них:
Конституционный 37,07 37,07 - - - - - - -
Суд Российской
Федерации
Верховный Суд 773,65 34,85 64,4 67,86 111,07 116,35 116,35 116,35 146,42
Российской
Федерации
Высший 4324,4 4324,4 - - - - - - -
Арбитражный Суд
Российской
Федерации
Судебный 67169,72 4267,01 8779,96 8208,37 10323,14 11753,2 10922 9238,8 9238,8
департамент при * * * *
Верховном Суде
Российской
Федерации
Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - -
России
Минюст России 4604,15 870,76 195,07 693,73 751,5 710,53 773,07 480,04 462,58
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
* * * *
ФССП России 3428,15 464,53 415,37 384,32 539,55 419,11 531,26 431,65 431,65
* * * *
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Государственные 61400,96 6544,68 6610,93 6955,23 8563,78 9916,58 11006,92 8913 8973,82
капитальные * * * * * *
вложения - всего
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
из них:
Верховный Суд 122,35 13,01 11,84 12,27 15,41 15,89 15,89 15,89 22,15
Российской
Федерации
Высший 3520,6 3520,6 - - - - - - -
Арбитражный
Суд Российской
Федерации
Судебный 54123,82 2678,62 6331,4 6371,64 7682,08 9258,84 10221,8 8555,6 8585,4
департамент при * * * * *
Верховном Суде
Российской
Федерации
Минюст России 1433 38,07 13,96 338,51 512,59 367,53 374,01 48,35 73,11
* * * *
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
ФССП России 2201,19 294,38 253,73 232,81 353,7 274,32 395,22 293,16 293,16
* * *
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
Прочие нужды - всего 18937,56 3455,32 2843,87 2399,05 3161,48 3082,61 1335,76 1353,84 1305,63
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
из них:
Конституционный 37,07 37,07 - - - - - - -
Суд Российской
Федерации
Верховный Суд 651,3 21,84 52,56 55,59 95,66 100,46 100,46 100,46 124,27
Российской
Федерации
Высший 803,8 803,8 - - - - - - -
Арбитражный Суд
Российской
Федерации
Судебный 13045,9 1588,39 2448,56 1836,73 2641,06 2494,36 700,2 683,2 653,4
департамент при *
Верховном Суде
Российской
Федерации
Минэкономразвития 1,38 1,38 - - - - - - -
России
Минюст России 3171,15 832,69 181,11 355,22 238,91 343 399,06 431,69 389,47
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
ФССП России 1226,96 170,15 161,64 151,51 185,85 144,79 136,04 138,49 138,49
(В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 г. N 1649)
_________________
* С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не
использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также
подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не
использованных на начало 2018 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу
"Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения
дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в объеме 338513,1 тыс. рублей.
_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы"
М Е Т О Д И К А
оценки эффективности реализации федеральной целевой программы
"Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"
1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой
программы "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы"
(далее - Программа) производится ежегодно на основе использования
системы целевых индикаторов и показателей по направлениям
Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
I I
ф1 ф2
___ + ___
I I
п1 п2
Е = _________ x 100%,
2
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
I и I - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе
ф1 ф2
реализации Программы;
I и I - значения целевых индикаторов, утвержденные
п1 п2
Программой.
2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по
различным ее направлениям производится путем сравнения фактически
достигнутых показателей Программы за соответствующий год с
утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.
Эффективность реализации Программы по различным ее
направлениям оценивается как степень фактического достижения
целевых показателей Программы по формуле:
I I I
фз ф4 фn
___ + ___ + ... ___
I I I
п3 п4 фn
E = _____________________ х 100%,
1 n
где:
Е - эффективность реализации Программы (процентов);
1
I и I - значения показателей, достигнутые в ходе
ф3 ф4
реализации Программы;
I и I - значения показателей, утвержденные Программой;
п3 п4
n - количество показателей Программы.
____________
