|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тверской области от 22.05.2007 № 154-па
Документ имеет не последнюю редакцию.
АДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 22.05.2007 г. Тверь N 154-па Об утверждении типовых форм государственных контрактов, которые могут прилагаться к конкурсной документации, к документации об аукционе и к извещению о проведении запроса котировок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и оптимизации деятельности государственных заказчиков Тверской области Администрация Тверской постановляет: 1. Утвердить типовые формы государственных контрактов, которые могут прилагаться к конкурсной документации, к документации об аукционе и к извещению о проведении запроса котировок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Тверской области: - аренды недвижимого имущества (приложение 1); - возмездного оказания услуг (приложение 2); - поставки товаров для государственных нужд Тверской области (приложение 3); - на выполнение подрядных строительных (ремонтных, ремонтно-строительных) работ для государственных нужд Тверской области (приложение 4). 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Губернатора Тверской области Толоко В.Б. Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно в срок до 1 апреля. 3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение 1 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 22.05.2007 N 154-па ТИПОВАЯ ФОРМА государственного контракта аренды недвижимого имущества г. _______ "____"________ 200_ __ г. _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендодатель", в лице _______________________, действующего на основании ____________________-______ с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, утвержденного _____________________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили по результатам проведенного конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол ________ от _________________ ) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. "Арендодатель" обязуется предоставить "Арендатору" за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество (далее - Объект), расположенный по адресу: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (указать точный адрес Объекта, для помещения - указать ______________________________________________________________________ дополнительные атрибуты (этаж, N помещения, кадастровый номер) Цель использования:_______________________________________________ (указать цель использования) Общая площадь Объекта составляет ______________________ кв. м. 2. Передача Объекта 2.1. Передача Объекта в аренду и его возврат производятся по передаточному акту. 2.2. Передаточный акт оформляется по количеству экземпляров Контракта и подписывается представителями "Арендодателя" и "Арендатора", скрепляется печатями. 2.3. С момента подписания передаточного акта последний становится неотъемлемой частью Контракта. 2.4. Объект сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами (техническим паспортом и т.п.). 2.5. С момента подписания передаточного акта на принимающую сторону переходит риск случайной гибели и случайного повреждения Объекта. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. "Арендодатель" имеет право: 3.1.1. На посещение Объекта с целью периодического осмотра на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с Контрактом и действующим законодательством; 3.1.2. Не отвечать за недостатки сданного в аренду Объекта, которые были указаны им в передаточном акте или должны были быть обнаружены "Арендатором" во время осмотра Объекта; 3.1.3. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации Объекта; 3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением "Арендатором" своих обязательств по настоящему Контракту; 3.1.5. Обращаться в суд с заявлением о расторжении Контракта, выселении "Арендатора" и взыскании с него арендной платы, неустойки; 3.1.6. Контролировать соблюдение условий Контракта. 3.2. "Арендатор" имеет право: 3.2.1. После прекращения настоящего Контракта получить от "Арендодателя" стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных "Арендатором" за свой счет с предварительного письменного согласия "Арендодателя"; 3.2.2. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением "Арендодателем" своих обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом; 3.2.3. С письменного согласия "Арендодателя" и по согласованию с соответствующими уполномоченными органами производить работы, связанные с перестройкой, перепланировкой либо иными изменениями, затрагивающими основную конструкцию здания. 3.3. "Арендодатель" обязан: 3.3.1. Передать (принять) Объект в соответствии с Контрактом в течение _________ календарных дней со дня подписания Контракта, предупредив о недостатках, которые могут повлиять на нормальную эксплуатацию Объекта; 3.3.2. В случае прекращения Контракта по любым основаниям принять Объект от "Арендатора" по передаточному акту; 3.3.3. В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению; 3.3.4. В десятидневный срок рассматривать обращения "Арендатора" и давать на них обоснованные ответы; 3.3.5. По письменному запросу "Арендатора" в недельный срок представить "Арендатору" перечень услуг, необходимых для эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением и целями использования; 3.3.6. За свой счет производить капитальный ремонт сданного в аренду Объекта; 3.3.7. Информировать "Арендатора" о правах третьих лиц в отношении переданного по настоящему Контракту Объекта. 3.4. "Арендатор" обязан: 3.4.1. Своевременно вносить арендную плату за пользование Объектом (раздел 4 Контракта); 3.4.2. Использовать Объект исключительно в соответствии с условиями Контракта и назначением переданного в аренду недвижимого имущества; 3.4.3. Не производить на Объекте без письменного разрешения "Арендодателя" перепланировок и переоборудования арендуемого Объекта, затрагивающих несущие (капитальные) конструкции здания, строения, сооружения; 3.4.4. При прекращении действия Контракта в течение 10 дней вернуть "Арендодателю" Объект по передаточному акту в соответствии с разделом 2 Контракта, в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа со стоимостью всех неотделимых улучшений; 3.4.5. Обеспечить доступ уполномоченных специалистов "Арендодателя" на Объект; 3.4.6. Немедленно (в течение рабочего дня) извещать "Арендодателя" о всяком повреждении, аварии и т.д., нанесшем (или грозящем нанести) Объекту ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы, против дальнейшего разрушения или повреждения Объекта; 3.4.7. Поддерживать Объект в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы по содержанию Объекта. 4. Цена Контракта и порядок расчетов 4.1. За пользование имуществом "Арендатор" уплачивает "Арендодателю" денежные средства в размере ___________________________ ______________________________________________________________________ (указать цену Контракта, предложенную победителем конкурса (аукциона, в проведении запроса котировок) рублей, в том числе НДС. 4.1.1. Оплата производится в пределах лимита бюджетных обязательств, выделенных из бюджета Тверской области. 4.2. Арендная плата вносится "Арендатором" в следующем порядке: _____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (порядок расчетов указывается в соответствии с протоколом конкурсной (котировочной) комиссии, которым определен победитель конкурса (запроса котировок), документацией об аукционе) 4.3. Цена Контракта (п. 4.1) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит. 4.4. Оплата эксплуатационных расходов и коммунальных услуг осуществляется "Арендатором" самостоятельно на основании заключенных им отдельных договоров. 4.5. "Арендатор" по согласованию с "Арендодателем" в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренный настоящим Контрактом объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких услуг "Арендатор" по согласованию с "Арендодателем" вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких услуг, но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг "Арендатор" обязан изменить цену Контракта указанным образом. 5. Ответственность Сторон 5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту "Арендатор" несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства. 5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, "Арендодатель" уплачивает "Арендатору" неустойку в размере ______% от стоимости неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить. 5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 6. Обеспечение исполнения Контракта 6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту "Арендодатель" обязуется оформить и предоставить "Арендатору" банковскую гарантию или заключить договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать "Арендатору" денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется "Арендодателем" самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов. 6.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму _________ (___________________) рублей. 6.3. (Вариант 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может быть менее суммы, установленной в пункте 6.2 настоящего Контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. Срок действия банковской гарантии должен оканчиваться не ранее завершения срока оказания услуг. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.) (Вариант 2: Договор страхования ответственности "Арендодателя" должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность "Арендодателя". Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения "Арендодателем" своих обязательств по настоящему Контракту. Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. Срок действия договора страхования должен оканчиваться не ранее завершения срока оказания услуг. Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.) (Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 6.2 настоящего Контракта на счет Заказчика, указанный в настоящем Контракте. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются "Арендодателю" "Арендатором" при условии надлежащего исполнения "Арендодателем" всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _____ (___________) банковских дней со дня получения "Арендатором" соответствующего письменного требования "Арендодателя". Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный "Арендодателем" в этом письменном требовании.) 6.4. В случае продления срока оказания услуг или увеличения объема услуг по настоящему Контракту "Арендодатель" обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать "Арендатору" дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта. 6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение "Арендодателем" своих обязательств по настоящему Контракту, "Арендодатель" обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить "Арендатору" иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта. 7. Досрочное расторжение Контракта 7.1. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8. Особые условия 8.1. Обязательства Сторон, которые предусмотрены Контрактом и возникли во время действия Контракта, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения прекращаются только их надлежащим исполнением. 8.2. Сведения об Объекте, изложенные в Контракте и приложениях к нему, являются достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, указанными в разделе 1 Контракта. 8.3. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Данные изменения не должны противоречить условиям конкурсной (аукционной) документации. 8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания _______________________________________________________. 9.2. В день заключения настоящего Контракта вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу. 9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее ________ дней со дня их изменения. 9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, применяются правила, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 9.5. Настоящий Контракт составлен в ______ экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Контракта. 9.6. Приложение к Контракту составляют его неотъемлемую часть: Приложение 1: Передаточный акт; Приложение 2: ___________________________; Приложение 3: ___________________________. 10. Реквизиты и подписи Сторон "Арендодатель" "Арендатор" _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ М.П. М.П. _______________________ Примечания. 1. Если "Арендодателем" по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в случае, если "Арендодатель" - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество (серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица). В разделе 9 Контракта "Реквизиты и подписи Сторон" перед подписью индивидуального предпринимателя ("Арендодателя") также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в случае, если "Арендодатель" - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, (серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица). Пункт 4.5 Заказчик включает в случае, если возможность изменения объема услуг по контракту предусмотрена конкурсной документацией. В пункте 5.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Раздел 6 "Обеспечение исполнения контракта" включается Заказчиком в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. В разделе 10 Контракта "Реквизиты и подписи Сторон" перед подписью индивидуального предпринимателя ("Арендодателя") также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в случае, если "Арендодатель" - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, (серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица). Аналогичным образом оформляется передаточный акт. 2. Данный проект Контракта является двухсторонним и не распространяется на те случаи, когда для сдачи недвижимого имущества в аренду "Арендодателю" необходимо согласие (разрешение) собственника сдаваемого в аренду недвижимого имущества. 3. Данный государственный контракт заключается только в случаях сдачи в аренду зданий, сооружений, нежилых помещений. Приложение 2 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 22.05.2007 N 154-па ТИПОВАЯ ФОРМА государственного контракта возмездного оказания услуг г. ___________ "____" _____________ 200__ г. _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________, действующего на основании __________________, утвержденного _______________________ с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили по результатам проведенного конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол ______ от __________) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. "Исполнитель" обязуется по заданию "Заказчика" выполнить работы (оказать услуги) ______________________________________________ _____________________________________________________________________, (дать точную характеристику выполняемых работ (оказываемых услуг) а "Заказчик" обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги). 1.2. Порядок и сроки оплаты выполненных работ (оказанных услуг) определяются разделом 2 настоящего Контракта. 1.3. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ (оказанных услуг), а также к ходу их выполнения (оказания), являющихся предметом Контракта (п. 1.1), определяются утвержденными(ой) Сторонами ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения - если наличие данных документов предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией (извещением о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок) являющимися(ейся) неотъемлемой частью настоящего Контракта. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Стоимость работ (услуг), оказываемых в соответствии с п. 1.1 настоящего Контракта, составляет __________ (____________) рублей с учетом НДС и других обязательных платежей. 2.2. Оплата осуществляется "Заказчиком в следующем порядке: ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, (порядок расчетов указывается в соответствии с протоколом конкурсной, котировочной комиссии, которым определен победитель конкурса, в проведении запроса котировок, документацией об аукционе) 2.3. Цена Контракта (п. 2.1 Контракта) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит. 2.4. "Заказчик" вправе по согласованию с "Исполнителем" в ходе исполнения настоящего Контракта изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренный настоящим Контрактом объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах), на выполнение (оказание) которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ (услуг) "Заказчик" по согласованию с "Исполнителем" вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ (услуг), но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ (оказания таких услуг) "Заказчик" обязан изменить цену Контракта указанным способом. 3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ (услуг) 3.1. Срок выполнения работ (услуг): 3.1.1. Начало работ - __________________________________________; 3.1.2. Окончание работ - _______________________________________. (при указании сроков выполнения работ необходимо учитывать максимальный срок выполнения работ (услуг), предусмотренный протоколом конкурсной, котировочной комиссии, которым определен победитель конкурса, в проведении запроса котировок, документацией об аукционе) 3.2. Документом, подтверждающим факт выполнения "Исполнителем" работ (услуг), указанных в п. 1.1 Контракта, является Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписываемый обеими Сторонами. 3.3. В случае несоответствия результата работ (услуг) условиям настоящего Контракта, требованиям ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________, (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения - если наличие данных документов предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией (извещением о проведении конкурса, аукциона, запросом котировок) "Заказчик" в течение _______ рабочих дней направляет "Исполнителю" письменные мотивированные замечания на представленный "Заказчику" результат работ (услуг). 3.4. Если "Исполнитель" соглашается с названными "Заказчиком" несоответствиями или их частью, то на основании замечаний "Заказчика" Стороны в течение ______ рабочих дней составляют двусторонний Протокол о доработках, содержащий перечень работ (услуг), и определяют срок их выполнения. "Исполнитель" на основании согласованного с "Заказчиком" Протокола о доработках устраняет недостатки и предоставляет доработанный результат работ (услуг) на утверждение "Заказчику". 3.5. "Заказчик" в течение ________ рабочих дней повторно рассматривает результат работ (услуг), и, если последний удовлетворяет "Заказчика", Стороны подписывают Акт сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему Контракту. 3.6. В случае недостижения соглашения по приемке результата работ (услуг) Стороны приступают к разрешению возникшей ситуации в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Контракта. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. "Исполнитель" имеет право: 4.1.1. Требовать надлежащего исполнения "Заказчиком" условий настоящего Контракта; 4.1.2. При выполнении работ (услуг) дополнительно запрашивать у "Заказчика" необходимую информацию; 4.1.3. Привлекать к выполнению работ по настоящему Контракту третьих лиц. Ответственность за выполнение работ (услуг) силами третьих лиц лежит на "Исполнителе". 4.2. "Исполнитель" обязуется: 4.2.1. Соблюдать условия настоящего Контракта; 4.2.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями, определенными в и срок, предусмотренный настоящим Контрактом; __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (указать конкретное наименование документации, которой предъявляются требования к результату выполненных работ (услуг), а также к ходу их выполнения - если наличие данных документов предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией (извещением о проведении конкурса, аукциона, запросом котировок) 4.2.3. Предоставить "Заказчику" результат работ (услуг) свободным от прав третьих лиц; 4.2.4. В возможно минимальный срок и за собственный счет устранять недостатки в результатах работ (услуг) в соответствии с п. 3.4 Контракта; 4.2.5. Предоставлять "Заказчику" информацию, связанную с оказанием оговоренных в Контракте работ (услуг). 4.3. "Заказчик" имеет право: 4.3.1. В процессе выполнения работ (услуг) знакомиться с ходом их выполнения "Исполнителем"; 4.3.2. Вносить предложения, направленные на улучшение результата выполняемых работ (услуг) "Исполнителем"; 4.3.3. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине "Исполнителя" при выполнении им возложенных на него Контрактом обязательств; 4.3.4. Требовать надлежащего выполнения "Исполнителем" условий настоящего Контракта. 4.4. "Заказчик" обязуется: 4.4.1. Своевременно предоставлять "Исполнителю" информацию, необходимую для осуществления обязательств по Контракту; 4.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта; 4.4.3. Принять и оплатить результат работ (услуг) в соответствии с условиями настоящего Контракта; 4.4.4. По запросу "Исполнителя" предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Контракта. 5. Ответственность Сторон 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. При задержке "Исполнителем" срока выполнения работ (услуг) на срок более _______ дней (по причинам, не связанным с действиями "Заказчика" или упомянутым в разделе 6 настоящего Контракта) "Исполнитель" уплачивает "Заказчику" неустойку за каждый день просрочки неисполнения обязательства в размере _____% от цены Контракта. 5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить. 5.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 5.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 5.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.3 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков (неустойки), понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 6. Обеспечение исполнения Контракта 6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту "Исполнитель" обязуется оформить и предоставить "Заказчику" банковскую гарантию или заключить договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать "Заказчику" денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется "Исполнителем" самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов. 6.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму _________ (_______________) рублей. 6.3. (Вариант 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может быть менее суммы, установленной в пункте 6.2 настоящего Контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполнения работ (оказания услуг) и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.) (Вариант 2: Договор страхования ответственности "Исполнителя" должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность "Исполнителя". Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения "Исполнителем" своих обязательств по настоящему Контракту. Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполнения работ (оказания услуг) и оканчиваться не ранее его завершения. Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.) (Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 6.2 настоящего Контракта, на счет Заказчика, указанный в настоящем Контракте. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются "Исполнителю" "Заказчиком" при условии надлежащего исполнения "Исполнителем" всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение _______ (___________) банковских дней со дня получения "Заказчиком" соответствующего письменного требования "Исполнителя". Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный "Исполнителем" в этом письменном требовании.) 6.4. В случае продления срока выполнения работ (оказания услуг) или увеличения объема работ (услуг) по настоящему Контракту "Исполнитель" обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать "Заказчику" дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта. 6.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение "Исполнителем" своих обязательств по настоящему Контракту, "Исполнитель" обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить "Заказчику" иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта. 7. Досрочное расторжение Контракта 7.1. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 8. Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время действия настоящего Контракта, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. 8.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания _____________________________________________________________________. 9.2. В день заключения настоящего Контракта вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся его предметом, утрачивают силу. 9.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих реквизитов не позднее _______ дней со дня их изменения. 9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат условиям конкурсной (аукционной) документации. 9.5. Настоящий Контракт составлен в _______ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9.6. К настоящему Контракту имеются приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: _____________________________ _____________________________ _____________________________ 10. Реквизиты и подписи Сторон "Исполнитель" "Заказчик" _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ _________________________ _______________________ М.П. М.П. ___________________ Примечания. 1. Если "Исполнителем" Контракта является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в случае, если "Исполнитель" - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, (серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица). Пункт 2.4 Заказчик включает в случае, если возможность изменения объема работ (услуг) по контракту предусмотрена конкурсной документацией. В пункте 5.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Раздел 6 "Обеспечение исполнения контракта" включается Заказчиком в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. В разделе 10 Контракта "Реквизиты и подписи Сторон" перед подписью индивидуального предпринимателя ("Исполнителя") также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в случае, если "Исполнитель" - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, (серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица). 2. Если наличие документации, которой предъявляются требования к результату оказываемых работ (услуг), а также к ходу их выполнения (техническое задание, задание на проектирование и т.п.), не предусмотрено конкурсной (аукционной) документацией, то п. 1.3, п.п. 4.2.2, п. 8.6 в Контракт не включаются, а в п. 3.3 Контракта ссылка на подобные документы не делается. Приложение 3 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 22.05.2007 N 154-па ТИПОВАЯ ФОРМА государственного контракта поставки товаров для государственных нужд Тверской области N _______ г. ____________ "____" _________ 200__ г. _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________, действующего на основании _____________________, _____________________ с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице _______________________, действующего на основании _____________________________, утвержденного ____________________________________ с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили по результатам проведенного конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол ________ от ________________ ) настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. "Поставщик" обязуется передать, а "Государственный заказчик" принять товар в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации поставляемых товаров (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в Графике поставки (приложение 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.2. "Государственный Заказчик" обязуется оплатить товар в порядке и размере, установленных Контрактом. 1.3. Товар доставляется "Поставщиком" своим транспортом до "Государственного заказчика" по адресу: ______________________________. 2. Цена Контракта и порядок расчетов 2.1. Цена Контракта составляет ______________ (______________) рублей, с учетом НДС и других обязательных платежей. 2.2. Оплата товара осуществляется "Государственным заказчиком" в следующем порядке: ___________________________________________________ (порядок расчетов указывается в соответствии с протоколом конкурсной, котировочной комиссии, которым определен победитель конкурса, запроса котировок документацией об аукционе) 2.3. Цена Контракта (п. 2.1) является фиксированной, пересмотру и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит. 2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления "Государственным заказчиком" денежных средств на расчетный счет "Поставщика", указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета "Поставщик" обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом "Государственному заказчику" с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением "Государственным заказчиком" денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет "Поставщика", несет непосредственно сам "Поставщик". 2.5. В случае отказа "Поставщика" от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке аванс (в случае, если авансовая предоплата производилась) возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня направления "Государственным заказчиком" соответствующего требования о возврате аванса, уплаченного "Поставщику". 2.6. "Государственный заказчик" по согласованию с "Поставщиком" в ходе исполнения Контракта вправе изменить в размере, установленном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров "Государственный заказчик" по согласованию с "Поставщиком" вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара. 3. Права и обязанности Сторон 3.1. "Поставщик" имеет право: 3.1.1. На выбор вида транспорта, которым товар доставляется до "Государственного заказчика"; 3.1.2. Требовать оплаты товара в соответствии с условиями Контракта, поставленного "Государственному заказчику" в установленный Контрактом срок; 3.2. "Государственный заказчик" имеет право: 3.2.1. Уведомив "Поставщика", отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена; 3.2.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектных товаров предъявить требования "Поставщику", предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского кодекса Российской Федерации; 3.2.3. Отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены. 3.3. "Поставщик" обязан: 3.3.1. Известить "Государственного заказчика" о точном времени и дате поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки (приложение 2) телефонограммой или по факсимильной связи; 3.3.2. Передать товар "Государственному заказчику" в соответствии с условиями настоящего Контракта: поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта; 3.3.3. Поставить товар "Государственному заказчику" собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются "Поставщиком" собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет; 3.3.4. Передать "Государственному заказчику" оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки товара "Государственному заказчику"), а также Акты приемки-передачи товара, подписанные "Поставщиком"; 3.3.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта; 3.3.6. Представить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3.3.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них "Государственным заказчиком". Расходы, связанные с устранением недостатков товара, его некомплектности, несет "Поставщик"; 3.3.8. По требованию "Государственного заказчика" заменить товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования "Государственного заказчика". 3.4. "Государственный заказчик" обязан: 3.4.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и соответствующих услуг подписать Акт приемки-передачи товара и передать один экземпляр "Поставщику"; 3.4.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта; 3.4.3. Возвратить "Поставщику" многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар. 4. Порядок приемки товаров 4.1. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем "Государственного заказчика". 4.2. При приемке товара уполномоченный представитель "Государственного заказчика" обязан проверить, обеспечена ли сохранность товара при перевозке, соответствует ли количество поставленного товара условиям Контракта, проверить соответствие наименования товара и маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе. 4.3. При одновременном получении товара в нескольких вагонах, контейнерах или автофургонах уполномоченный представитель "Государственного заказчика" обязан проверить соответствие количества поступившего товара во всех вагонах, контейнерах или автофургонах количеству товара, установленному настоящим Контрактом. 4.4. Количество поступившего товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах, и соответствовать тому количеству товара, которое определено настоящим Контрактом. 4.5. По факту приемки товара "Государственным заказчиком" составляется Акт приема-передачи товара (приложение 4), который подписывается уполномоченными лицами Сторон и скрепляется печатями. 4.6. Моментом исполнения обязательств "Поставщика" по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара "Поставщиком", что подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий). 4.7. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар - международным стандартам упаковки. 4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации. 5. Гарантии качества товара 5.1. "Поставщик" гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.2. "Поставщик" гарантирует качество товара в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технических характеристиках (приложение 3). Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей "Поставщиком" гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара. 5.3. В период гарантийного срока "Поставщик" обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства. Гарантийное обслуживание товара осуществляется "Поставщиком" с выездом на место поставки (установки) товара в пределах Тверской области в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок "Государственному заказчику" предоставляется функционально аналогичный товар на время ремонта. 6. Ответственность Сторон 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки исполнения "Поставщиком" своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, "Поставщик" уплачивает неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере _______ от общей стоимости товара, исполнение обязательства в отношении которого просрочено "Поставщиком". "Поставщик" освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине "Государственного заказчика". 6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить. 6.4. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 6.5. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 6.6. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.3 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 7. Обеспечение исполнения Контракта 7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту "Поставщик" обязуется оформить и предоставить "Государственному заказчику" банковскую гарантию или заключить договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать "Государственному заказчику" денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 7.2 настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется "Поставщиком" самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов. 7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ________ (_______________) рублей. 7.3. (Вариант 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может быть менее суммы, установленной в пункте 6.2 настоящего Контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.) (Вариант 2: Договор страхования ответственности "Поставщика" должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность "Поставщика". Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения "Поставщиком" своих обязательств по настоящему Контракту. Договор страхования также должен содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока товара и оканчиваться не ранее его завершения. Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.) (Вариант 3: Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.2 настоящего Контракта, на счет Заказчика, указанный в настоящем Контракте. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Денежные средства возвращаются "Поставщику" "Государственным заказчиком" при условии надлежащего исполнения "Поставщиком" всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение __________ (_____________) банковских дней со дня получения "Государственным заказчиком" соответствующего письменного требования "Поставщика". Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный "Поставщиком" в этом письменном требовании.) 7.4. В случае продления срока поставки товара по настоящему Контракту "Поставщик" обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию или договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать "Государственному заказчику" дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта. 7.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение "Поставщиком" своих обязательств по настоящему Контракту, "Поставщик" обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить "Государственному заказчику" иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта. 8. Порядок урегулирования споров 8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. 8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тверской области. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания _____________________________________________________________________. 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и конкурсной (аукционной) документации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 9.3. "Поставщик" представляет по запросу "Государственного заказчика" в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. 9.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.6. Настоящий Контракт составлен в ______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. К настоящему Контракту прилагаются: приложение 1 - Спецификация поставляемых товаров; приложение 2 - График поставки; приложение 3 - Техническая характеристика (техническое задание) поставляемого товара; приложение 4 - Акт приемки-передачи товара. 10. Реквизиты и подписи Сторон "Поставщик" "Государственный заказчик" _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ _________________________ __________________________ М.П. М.П. ____________ Примечания. 1. Если "Поставщиком" по Контракту является индивидуальный предприниматель, то в преамбуле Контракта после слов "действующего на основании" указываются данные свидетельства регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в случае, если "Поставщик" - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество, (серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица). Пункт 2.6 Заказчик включает в случае, если возможность изменения количества товаров по контракту предусмотрена конкурсной документацией или документацией об аукционе. В пункте 6.2 Заказчик вправе самостоятельно установить размер неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Раздел 7 "Обеспечение исполнения контракта" включается Заказчиком в случае, если такое обеспечение предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. В разделе 10 Контракта "Реквизиты и подписи Сторон" перед подписью индивидуального предпринимателя ("Поставщика") также указываются полностью фамилия, имя, отчество и данные свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (серия, N, когда и кем выдано); в случае, если "Поставщик" - физическое лицо (не являющееся индивидуальным предпринимателем), указываются фамилия, имя, отчество (серия, N паспорта, кем и когда выдан, место регистрации физического лица). Аналогичным образом оформляется Акт приема-передачи товаров. 2. Настоящий Контракт является двусторонним и не распространяется на случаи, когда поставка товаров осуществляется в адрес подведомственных получателей бюджетных средств. Данный Контракт должен заключаться исполнительным органом государственной власти Тверской области и победителем в проведении конкурса (аукциона) на поставку товаров. 3. Данный Контракт не распространяется на поставку тепловой, электрической энергии, газа. 4. В случае поставки продуктов питания п. 3.3.2 излагается следующим образом: "3.3.2. Передать товар "Государственному заказчику" в соответствии с условиями настоящего Контракта". Кроме того, при поставке продуктов питания п. 5.2, 5.3 в Контракт не включаются. Приложение 1 к государственному контракту N ______ от "____" __________ 20___ г. Спецификация поставляемых товаров -------------T------T---------T------T----------T---------T------| |Наименование|Един. | Цена за |НДС в|Количество| Сумма |Сумма | | товара |измер.| един. |рублях| |в рублях |НДС в | | | |в рублях | | |(с учетом|рублях| | | |(с учетом| | | НДС) | | | | | НДС) | | | | | +------------+------+---------+------+----------+---------+------+ | | | | | | | | +------------+------+---------+------+----------+---------+------+ | | | | | | | | +------------+------+---------+------+----------+---------+------+ | | | | | | | | +------------+------+---------+------+----------+---------+------+ |Итого | | L------------+---------------------------------------------------- "Поставщик" "Государственный заказчик" ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ М.П. М.П. Приложение 2 к государственному контракту N ______ от "___" ___________ 20___ г. График поставки ----T------------T---------T----------T------------T-------------| | N |Наименование| Единица |Количество| Срок | Примечание | |п/п| товара |измерения| | исполнения | | | | | | | (поставки) | | +---+------------+---------+----------+------------+-------------+ | | | | | | | +---+------------+---------+----------+------------+-------------+ | | | | | | | +---+------------+---------+----------+------------+-------------+ | | | | | | | L---+------------+---------+----------+------------+-------------- "Поставщик" "Государственный заказчик" ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ М.П. М.П. Приложение 3 к государственному контракту N ______ от "____" ___________ 20___ г. Техническая характеристика (техническое задание) поставляемого товара ----T---------------T---------------T-------------T--------------| | N | Наименование | Соответствие | Гарантийный | Срок службы | |п/п| товара | действующим | срок | товара | | | | стандартам и | | | | | | нормативно- | | | | | | технической | | | | | | документации | | | +---+---------------+---------------+-------------+--------------+ | | | | | | +---+---------------+---------------+-------------+--------------+ | | | | | | +---+---------------+---------------+-------------+--------------+ | | | | | | L---+---------------+---------------+-------------+--------------- "Поставщик" "Государственный заказчик" ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ М.П. М.П. Приложение 4 к государственному контракту N ______ от "____" ___________ 20__ г. Акт приемки-передачи товаров г. ___________ "____" _________ 200___ г. _________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующего(ей) на основании _____________________ с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице __________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили настоящий Акт приема-передачи товаров о нижеследующем: 1. В соответствии с государственным контрактом N _________________ от "___" _________ 200_ г. (далее - Контракт) "Поставщик" выполнил все обязательства по поставке товаров, а именно: _____________________ _____________________________________________________________________. 2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Контракта (нужное подчеркнуть). 3. Вышеуказанная поставка согласно условиям Контракта должна быть выполнена "_____" ____________ 200__ г., фактически выполнена "____" __________ 200__ г. 4. Недостатки товаров, (выявлены, не выявлены) __________________ ______________________________________________________________________ (если недостатки товара выявлены, необходимо указать, какие) "Поставщик" "Государственный заказчик" ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ ________________________ _________________________ М.П. М.П. Приложение 4 Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 22.05.2007 N 154-па ТИПОВАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА на выполнение подрядных строительных (ремонтных, ремонтно-строительных) работ для государственных нужд Тверской области г. Тверь "____" _________ 200__ г. ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик (далее также Заказчик), от имени и в интересах Тверской области, в лице ________________________, действующего на основании ___________________________________________, утвержденного ______________________________________, с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем Генеральный подрядчик (или Подрядчик) (далее также Подрядчик), в лице _____________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, на основании результатов размещения государственного заказа Тверской области путем проведения открытого конкурса (аукциона, запроса котировок) (протокол ___________ конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии __________ от _________________ г.) на выполнение подрядных строительных ( ремонтных, ремонтно - строительных ) работ для государственных нужд Тверской области, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ____________ работ на объекте _____________ в объемах согласно проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить ____________ работы на объекте в сроки, установленные настоящим Контрактом, по заданию Заказчика и в соответствии со сметной документацией, выполненной базисно-индексным методом и согласованной в установленном законодательством Российской Федерации и Тверской области порядке. 1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену. 1.4. Финансирование указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта работ осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области, а также ____________________________________________________. 2. Цена Контракта 2.1. Цена Контракта составляет __________ (______________) рублей, в том числе НДС - ____% __________ (______________) рублей. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику за исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту. 2.2. Цена Контракта устанавливается в соответствии с условиями исполнения Контракта, указанными Подрядчиком в своей заявке на участие в конкурсе (аукционе, котировочной заявке), зафиксированными в протоколе ___________ конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии заявок на участие в конкурсе (аукционе, котировочной заявке). Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на весь период выполнения работ по настоящему Контракту и является неизменной на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 2.3. В случае неисполнения Подрядчиком графика производства работ их приемка производится по ценам, действующим на период, предусмотренный графиком для данного вида работ. 2.4. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта изменить в размере, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов, предусмотренный настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более, чем в размере, установленном законодательством о размещении заказов, а при внесении соответствующих изменений в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. 2.5. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Подрядчик при заключении Контракта согласовывает с Заказчиком начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту, которые отражаются ими в Графике производства работ (приложение). Работы Подрядчиком осуществляются в сроки в соответствии с Графиком производства работ. Изменения в График производства работ по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом. 3.2. Все работы, предусмотренные настоящим Контрактом, производятся Подрядчиком в строгом соответствии с Графиком производства работ. Изменение Графика производства работ производится по согласованию сторон. 3.3. Работы по настоящему Контракту Подрядчик начинает с момента приема по Акту приема-передачи строительной площадки от Заказчика, но не позднее срока, предусмотренного Графиком производства работ. В случае неготовности площадки Подрядчик в письменном виде уведомляет об этом Заказчика и согласовывает с ним изменение сроков выполнения работ. 4. Обязанности сторон 4.1. Для выполнения полного комплекса работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик обязуется: 4.1.1. Качественно выполнить все работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Контракта, и в соответствии с условиями настоящего Контракта, утвержденной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТом, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами; 4.1.2. По согласованию с Заказчиком поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, строительные механизмы, за исключением материалов, оборудования и изделий, поставляемых Заказчиком; 4.1.3. Согласовать с Заказчиком вопрос о привлечении к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту субподрядчиков. В случае достижения соглашения между сторонами Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. В случае привлечения субподрядчиков Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по Контракту субподрядчиками, за осуществление контроля и обеспечение координации их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ; 4.1.4. Обеспечить на строительной площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности; использование земельного участка по целевому назначению; охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ; оформление информационных щитов и временного освещения в период выполнения работ в соответствии с требованиям СНиП, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательства; 4.1.5. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждение, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью; 4.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы; 4.1.7. Выполнить работы по настоящему Контракту и оформить первичную исполнительную документацию в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами; 4.1.8. Принять по акту приемки-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проекту организации строительства объекта выполнить закрепление геодезической разбивки осей, а также принять выполненную в натуре разбивку осей и обеспечить ее сохранность; 4.1.9. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства; 4.1.10. Обеспечить надлежащую охрану объекта, оборудования, строительной площадки, материалов и другого имущества, поставленного на строительную площадку; 4.1.11. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительства (ремонта) объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор; 4.1.12. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключений в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями; 4.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности представленных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок; 4.1.14. При готовности объекта к вводу в эксплуатацию в течение _______ дней известить об этом Заказчика; 4.1.15. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его эксплуатирующей организации; 4.1.16. Нести затраты по временному инженерному обеспечению объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию специализированным организациям с подписанием акта технической приемки. Для производства работ на объекте в соответствии с проектно-сметной документацией возвести временные здания и сооружения. При этом титульные временные здания и сооружения Подрядчик вводит в эксплуатацию при участии Заказчика. По окончании строительства вернуть Заказчику стоимость оборудования временных зданий и сооружений, а также материалов, изделий, высвобождаемых в связи с завершением работ на объекте. Стоимость оборудования возмещается Подрядчиком по цене его продажи сторонним покупателям, согласованной с Заказчиком, а стоимость возвратных материалов возмещается в размере не менее 50% их первоначальной стоимости; 4.1.17. Обеспечить выполнение работ в пределах твердой договорной цены, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта; 4.1.18. Осуществить разработку рабочей документации на основе утвержденного проекта и ее согласование в установленном порядке; Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям соответствующих эксплуатационных и надзорных служб; 4.1.19. В случае принятия решения о консервации объекта в 30-дневный срок с момента уведомления о принятом решении вернуть Заказчику денежные средства, причитающиеся в счет оплаты фактически выполненных работ по настоящему Контракту; 4.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта. 4.2. Заказчик обязан: 4.2.1. Своевременно заключить договоры с проектной организацией и другими организациями, осуществляющими техническое сопровождение строительства; 4.2.2. Передать Подрядчику до начала выполнения работ по настоящему Контракту: - проектно-сметную документацию по объекту с необходимыми согласованиями, необходимую для своевременного выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ, - в количестве 2-х экземпляров; - строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, свободную от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам; 4.2.3. До начала выполнения работ по настоящему Контракту обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ; 4.2.4. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства; 4.2.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством объекта; 4.2.6. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом; 4.2.7. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах (подпунктах) настоящего Контракта. 5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием 5.1. Строительство объекта по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества. Поставка Подрядчиком оборудования производится в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, с учетом транспортных расходов при отсутствии доставки в стоимости услуг завода-изготовителя. Используемые в строительстве объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, выданные уполномоченными органами. 5.2. (Вариант 1. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Заказчиком. Стороны до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляют график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту. Поставка оборудования и материалов осуществляется Заказчиком в соответствии с указанным графиком. Приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, осуществляет Подрядчик. Для обеспечения приемки оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, Подрядчик обязан назначить своего уполномоченного представителя. Полномочия представителя по приемке и передаче оборудования и материалов должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. В случае выявления Подрядчиком некомплектности поставленного Заказчиком оборудования при приемке его для монтажа либо обнаружения дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик немедленно обязан уведомить об этом Заказчика. После получения соответствующего уведомления Заказчик при участии Подрядчика составляет соответствующий акт. Предъявление претензий к заводу-изготовителю или соответствующему поставщику оборудования является обязанностью Заказчика. Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в течение 20 (двадцати) дней с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Подрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон настоящего Контракта эти работы могут выполняться Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов и оборудования, доставленного на строительную площадку. Поставка Заказчиком материалов и оборудования осуществляется на давальческой основе. Учет материалов ведется на балансе Заказчика. Приемка их в составе выполненных Подрядчиком работ осуществляется по форме справки КС-3 на основании Акта КС-2, но без стоимости израсходованных материалов, оборудования.) (Вариант 2. Обеспечение строительства материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком. Подрядчик до начала выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, составляет график поставки материалов и оборудования в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемым приложением к настоящему Контракту, и согласовывает его с Заказчиком. Поставка оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с указанным графиком.) 6. Порядок выполнения работ. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Контракта 6.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с Графиком производства работ, после выполнения Заказчиком условия, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Контракта. 6.2. Заказчик назначает на объект своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектно-сметной документации. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства (ремонта). Подрядчик обеспечивает представителю Заказчика помещение для работы. 6.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества. В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика. Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения или некачественного исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков, исправлению некачественно выполненных работ. 6.4. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, конструктивные решения, которые, по его мнению, необходимы, о чем он дает письменное распоряжение, и вносит изменения в рабочую документацию, являющуюся обязательной для Подрядчика. 6.5. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчиком. Подрядчик обязан в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком. 6.6. Сдача и приемка работ: 6.6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. 6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях: 6.7.1. Обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком; 6.7.2. Неисполнения Подрядчиком установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом обязательных требований к работе; 6.7.3. Существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и которые не были устранены по истечении установленного срока; 6.7.4. По другим основаниям, прямо предусмотренным законом. 6.8. В случае принятия решения о прекращении строительства объекта Заказчик в 30-дневный срок: - принимает решение о консервации объекта; - оплачивает фактически выполненные работы; - принимает не завершенный строительством объект под свою охрану. Порядок, сроки и стоимость консервации оформляются сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов 7.1. Заказчик при наличии денежных средств перечисляет на расчетный счет подрядчика аванс в размере до 30% стоимости работ, указанной в пункте 2.1 настоящего Контракта. Погашение фактически выплаченного аванса производится пропорционально выполненным за промежуточные отчетные периоды работам. 7.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются по промежуточным актам от твердой договорной цены (если аванс предусмотрен - оставшейся части цены Контракта) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и письмом Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N 01-02-9/381 "О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации N КС-2, КС-3 и КС-11" в порядке, установленном ниже, и оформляются актом приема выполненных работ и затрат. 7.3. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме N КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - Постановление Госкомстата) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета-фактуры (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы). 7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ. 7.5. В случае, если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы, не дал мотивированного объяснения, данные документы по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате. 7.6. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, и справки о стоимости выполненных работ в пределах твердой договорной цены и годового лимита финансирования в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком реестра на оплату в пределах лимита финансирования на соответствующий период. Работы по настоящему Контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования с учетом понижающего коэффициента в соответствии с предложением по цене Подрядчика, равным: цена контракта по отношению к начальной цене контракта. 7.7. До окончания работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, Заказчик резервирует и не оплачивает 10% стоимости выполненных работ. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ, включая резервируемый объем средств, и принятия их представителем Заказчика производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию). 7.8. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. 7.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 7.10. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту. 7.11. Заказчик имеет право по распорядительным письмам Подрядчика производить из средств областного бюджета оплату счетов напрямую субподрядным организациям, поставщикам материалов и организациям, предоставляющим услуги Подрядчику. Суммы перечислений по письмам Заказчик числит авансами за Подрядчиком в счет настоящего контракта. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить. 8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 9. Гарантии качества 9.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочей документацией, действующими нормами, стандартами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта; - возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока. 9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет __________ с даты утверждения акта приемки выполненных работ и затрат (акта приема объекта в эксплуатацию). 9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 9.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 9.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок по их обнаружении. В течение _________ дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках объекта Подрядчиком стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны - поровну. 9.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 9.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящем пункте акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика. 10. Обеспечение исполнения Контракта 10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязуется оформить и предоставить Заказчику банковскую гарантию или заключить договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 10.2 настоящего Контракта. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно из перечисленных в настоящем пункте способов. 10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму __________ (____________________) рублей. 10.3. (Вариант 1: Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту и которая не может быть менее суммы, установленной в пункте 10.2 настоящего Контракта. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения настоящего Контракта, указанное в преамбуле настоящего Контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполнения работ и оканчиваться не ранее его завершения. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.) (Вариант 2: Договор страхования ответственности Подрядчика должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательным актом Российской Федерации. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
