Постановление Администрации Тверской области от 22.05.2007 № 154-па

     В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма,
на которую страхуется ответственность Подрядчика.
     Страхование должно покрывать случаи  виновного  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему
Контракту.
     Договор страхования  также должен содержать указание на настоящий
Контракт путем указания сторон настоящего Контракта, названия предмета
и  ссылки  на  основание заключения настоящего Контракта,  указанное в
преамбуле настоящего Контракта.
     Срок действия   договора  страхования  должен  устанавливаться  с
учетом  установленного  гарантийного   срока   выполненных   работ   и
оканчиваться не ранее его завершения.
     Также в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на
согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в настоящий Контракт,  не освобождают его от обязательств по
соответствующему договору страхования.)
     (Вариант 3:  Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
настоящего Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном
в пункте 10.2 настоящего Контракта,  на счет  Заказчика,  указанный  в
настоящем Контракте.
     Факт внесения   денежных   средств   в   обеспечение   исполнения
настоящего  Контракта  подтверждается  платежным поручением с отметкой
банка об оплате.
     Денежные средства  возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии
надлежащего  исполнения  Подрядчиком  всех   своих   обязательств   по
настоящему   Контракту   в   течение   ________  (___________________)
банковских  дней  со   дня   получения   Заказчиком   соответствующего
письменного  требования Подрядчика.  Денежные средства возвращаются на
банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.)
     10.4. В  случае  продления  срока  строительства  или  увеличения
стоимости  работ   по   настоящему   Контракту   Подрядчик   обязуется
переоформить   соответствующую   банковскую   гарантию   или   договор
страхования своей ответственности по настоящему Контракту или передать
Заказчику  дополнительные  денежные  средства в обеспечение исполнения
настоящего Контракта.
     10.5. В   случае,   если   по   каким-либо  причинам  обеспечение
исполнения  обязательств  по  настоящему  Контракту   перестало   быть
действительным,  закончило  свое  действие  или иным образом перестало
обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств  по  настоящему
Контракту,  Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  исполнения
обязательств  по  настоящему  Контракту  на тех же условиях и в том же
размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

                      11. Ответственность сторон

     11.1. За   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   своих
обязательств  по  настоящему Контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации  и
условиями настоящего Контракта.
     11.2. В случае нарушения сроков сдачи объекта по вине  Подрядчика
Подрядчик   выплачивает   Заказчику  пени  в  размере  ____%  от  цены
настоящего  Контракта  за   каждый   день   просрочки   обязательства,
предусмотренного  настоящим  Контрактом,  начиная  со дня,  следующего
после  дня  истечения  установленного   настоящим   Контрактом   срока
исполнения обязательства.
     11.3. За несвоевременное освобождение  строительной  площадки  от
принадлежащего  Подрядчику  или  его  субподрядчикам  имущества  и/или
строительного мусора Подрядчик выплачивает Заказчику  пени  в  размере
____% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.
     11.4. Уплата пени не  освобождает  стороны  от  исполнения  своих
обязательств   по   настоящему  Контракту  и  от  возмещения  убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту.
     11.5. В случае повреждения зеленых насаждений по своей  вине  при
выполнении  работ,  предусмотренных  настоящим  Контрактом,  Подрядчик
обязан восстановить их за свой счет.
     11.6. За  невыполнение  обязательств по исправлению некачественно
выполненных работ в сроки,  установленные актом, указанным в разделе 9
настоящего  Контракта,  Подрядчик  уплачивает  Заказчику  неустойку  в
размере ____%  за каждый день  просрочки  исполнения  соответствующего
обязательства.
     11.7. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту  без
письменного  разрешения  Заказчика.  Заключение субподрядных договоров
или передача прав по Контракту не изменяет обязательств Подрядчика  по
Контракту.
     11.8. Подрядчик  несет  перед   Заказчиком   ответственность   за
последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиком своих
обязательств.
     11.9. В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом,  Подрядчик  вправе  потребовать
уплату неустойки (штрафа,  пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется
за каждый день просрочки  исполнения  обязательства,  предусмотренного
настоящим Контрактом,  начиная со дня,  следующего после дня истечения
установленного настоящим Контрактом  срока  исполнения  обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,  пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
     11.10. Стороны  настоящего  Контракта  освобождаются  от   уплаты
неустойки  (штрафа,  пеней),  если  докажут,  что просрочка исполнения
соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
     11.11. В случае прекращения финансирования из областного  бюджета
и уведомления об этом Заказчиком Подрядчика Подрядчик может продолжить
работы  с  разрешения  Заказчика  и  последующей  оплатой  или  должен
пересогласовать   График  производства  работ  по  взаимному  согласию
сторон.
     11.12. Заказчик   освобождается  от  уплаты  штрафов  и  пени  по
Контракту в случае неперечисления средств для реализации Контракта  из
областного бюджета.

                   12. Охрана строительной площадки

     12.1. Подрядчик  обеспечивает  охрану  объекта  до  даты  приемки
Заказчиком объекта.

                13. Страхование объекта строительства

     13.1. Подрядчик  заключает   договор   комплексного   страхования
строительных  рисков  (включая  ответственность  на период гарантийных
обязательств), связанных:
     - со случайной гибелью и/или повреждением имущества,  являющегося
предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ,  указанных в
настоящем Контракте, на страховую сумму, равную цене Контракта;
     - с ответственностью за причинение вреда жизни,  здоровью  и(или)
имуществу  третьих  лиц  вследствие  проведения  строительно-монтажных
работ,  указанных в настоящем Контракте,  на страховую сумму не  менее
__________ рублей.
     13.2. Подрядчик передает  Заказчику  копию  договора  страхования
(страхового  полиса) с указанием данных о страховщике,  застрахованных
рисках и размере страховой суммы,  определенной в текущем уровне цен в
соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.
     13.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при
наступлении  страхового  случая)  по  заключенному  в  соответствии  с
настоящим Контрактом договору страхования является Заказчик.
     13.4. При   получении   суммы   страхового  возмещения  Подрядчик
обязуется за счет данных средств выполнить  работы  по  восстановлению
объекта   строительства  до  готовности,  которая  имелась  на  момент
наступления страхового случая,  в согласованные  сторонами  настоящего
Контракта  сроки.  В  случае  принятия  решения  о  нецелесообразности
восстановления объекта Подрядчик обязан перечислить  сумму  страхового
возмещения  Заказчику  в  течение  5  (пяти) банковских дней с момента
получения соответствующего письменного требования Заказчика.
     13.5. Страхование   не  освобождает  Заказчика  и  Подрядчика  от
обязанности принять необходимые меры  для  предотвращения  наступления
страхового случая.

                  14. Порядок урегулирования споров

     14.1. Стороны  принимают  все  меры  к тому,  чтобы любые спорные
вопросы,  разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
Контракта,   были   урегулированы  путем  переговоров,  с  оформлением
совместного протокола урегулирования споров.
     14.2. В    случае    наличия   претензий,   споров,   разногласий
относительно исполнения одной  из  сторон  своих  обязательств  другая
сторона   может  направить  претензию.  В  отношении  всех  претензий,
направляемых по настоящему Контракту,  сторона,  к которой  адресована
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
     14.3. Любые  споры,  не  урегулированные  во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тверской области.
     14.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним
применяется законодательство Российской Федерации.

          15. Срок действия и порядок расторжения Контракта

     15.1. Настоящий  Контракт  действует  с  момента  его  подписания
сторонами   и   до   полного   выполнения  сторонами  взятых  на  себя
обязательств и урегулирования расчетов.
     15.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:
     - письменного соглашения сторон  по  основаниям,  предусмотренным
гражданским законодательством;
     - вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
     15.3. При  расторжении  Контракта  по  любым  основания  Заказчик
обязан:
     - принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим
качеством на момент расторжения настоящего Контракта;
     - в  течение  трех  рабочих  дней  после  получения от Подрядчика
подписать  акты  приемки-передачи  выполненных  работ  и   справку   о
стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  N КС - 3 или дать
мотивированный отказ;
     - в  течение  30 дней с момента оформления актов приемки-передачи
выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных  работ  и
затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

                          16. Особые условия

     16.1. Стороны обязуются не разглашать,  не передавать и не делать
каким-либо   еще   способом   доступными   третьим   лицам   сведения,
содержащиеся в документах, имеющие отношения к взаимоотношениям сторон
в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой
стороны.
     16.2. Любые изменения и дополнения  к  настоящему  Контракту,  не
противоречащие  действующему  законодательству  Российской  Федерации,
оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
     16.3. Любое  уведомление,  которое одна сторона направляет другой
стороне  в  соответствии  с  настоящим  Контрактом,   направляется   в
письменной   форме   почтой  или  факсимильной  связью  с  последующим
представлением оригинала.
     16.4. Подрядчик  несет ответственность по настоящему Контракту за
действия   привлекаемых   им   к   его   исполнению    субпоставщиков,
субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
     16.5. Подрядчик  представляет  по  запросу  Заказчика  в   сроки,
указанные  в таком запросе,  информацию о ходе исполнения обязательств
по настоящему Контракту.
     16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации  и
нормативными правовыми актами Тверской области.
     16.7. Настоящий Контракт составлен  в  2-х  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего
государственного контракта.

     17. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон

    Государственный заказчик:         Поставщик:

     К настоящему Контракту прилагаются:
     1. Проектно-сметная документация;
     2. График производства работ (приложение).
     (В том  случае,  если  Контрактом будут предусмотрены приложения,
необходимо их указать.)

    Государственный заказчик:         Поставщик:
    _________________________         ____________________________
    "____" __________ 20__ г.        "____" _____________ 20__ г.

     _______________
     Примечания.
     Общие положения.
     Настоящая типовая   форма  государственного  контракта  (далее  -
Контракт)  является   основанием   для   составления   государственным
заказчиком  проекта государственного контракта на выполнение подрядных
строительных работ по конкретному размещаемому заказу,  для  включения
этого  проекта  в  состав  конкурсной документации или документации об
аукционе и заключения государственного контракта по итогам  размещения
заказа  с  учетом  предложений участника размещения заказа,  с которым
заключается   Контракт   (победителем   торгов,   запроса   котировок,
единственного поставщика).
     Положения, выделенные в тексте  курсивом,  являются  изменяемыми.
При  составлении  проекта Контракта могут добавляться разделы и пункты
при условии, что ими не будет изменено значение, нивелировано действие
неизменяемых положений Контракта.
     Также следует  учитывать  следующие  разъяснения  и  указания  по
отдельным пунктам Контракта.
     Преамбула.
     Указывается:
     - в    отношении    Государственного    заказчика     (Заказчика)
наименование,  название и реквизиты акта, устанавливающего компетенцию
государственного  заказчика  как  органа  государственной  власти  или
уполномоченного   соответствующим   органом   распорядителя  бюджетных
средств, Ф.И.О. уполномоченного представителя;
     - в  отношении Генерального подрядчика (Подрядчика) наименование,
Ф.И.О.  представителя,  ссылка на документ,  подтверждающий полномочия
представителя;
     - ссылка  на  процедуру  размещения  заказа  как  основание   для
заключения государственного контракта,  включая указание на название и
иные реквизиты документа,  которым оформляются  результаты  размещения
заказа, в том числе:
     а) протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в
случае,  если контракт заключается по результатам проведения конкурса,
с указанием даты;
     б) протокол  рассмотрения  заявок на участие в конкурсе в случае,
если  контракт  заключается  по  результатам  проведения  конкурса,  с
указанием даты;
     в) протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе  в  случае,
если  контракт  заключается  по  результатам  проведения  аукциона,  с
указанием даты;
     г) решение   заказчика  при  размещении  заказа  у  единственного
подрядчика с указанием даты.
     Раздел 1. Предмет Контракта.
     Пункт 1.1.
     Указывается наименование Объекта, работы по строительству и вводу
в эксплуатацию которого  предполагается  выполнить  в  соответствии  с
проектом соответствующего Контракта.
     Пункт 1.2.
     Указывается ссылка     на     документ,     которым    утверждена
проектно-сметная   документация.   При   этом    указывается    полное
наименование    соответствующего    документа,    которым   утверждена
проектно-сметная документация  (приказ,  распоряжение  и  т.п.),  дата
утверждения и номер.
     Раздел 2. Цена Контракта.
     Пункт 2.1.
     Данный пункт  обязателен.  Указывается  общая  стоимость   работ,
включая  налог  на  добавленную  стоимость,  а  также ставку налога на
добавленную  стоимость,  установленную  действующим  законодательством
Российской  Федерации.  При  этом необходимо указывать сумму налога на
добавленную стоимость.  Общая стоимость работ и размер НДС указываются
в рублях.
     Пункт 2.4  Заказчиком  включается  в  случае,  если   возможность
изменения условий контракта предусмотрена конкурсной документацией.
     Раздел 3. Сроки выполнения работ.
     Пункт 3.2.
     График производства работ,  указанный в пункте 3.2,  составляется
сторонами  при  составлении  конкретного  проекта Контракта и является
неотъемлемой частью Контракта.
     Пункт 3.3.
     Устанавливается общая продолжительность работ по строительству  и
вводу в эксплуатацию Объекта с учетом испытательных,  пуско-наладочных
и иных работ с учетом Графика производства работ  по  соответствующему
Контракту.
     Раздел 5. Обеспечение строительства материалами и оборудованием.
     Пункт 5.2.
     Соответствующий вариант   выбирается   и   полностью   копируется
Заказчиком   в   зависимости   от   выбранного   способа   обеспечения
строительства материалами и оборудованием.
     Раздел 7. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов.
     Пункт 7.1.
     Включается только  в  случае,  когда  для  конкретного  Контракта
предусмотрена предоплата (аванс).  В  этом  случае  также  указывается
количество банковских дней,  в течение которых должна быть произведена
оплата аванса.
     Раздел 10. Обеспечение исполнение Контракта.
     Варианты, указанные в пункте 10.3 и выделенные в тексте курсивом,
должны  указываться  в  зависимости  от обеспечения,  предоставляемого
Генеральным подрядчиком (Подрядчиком) в каждом конкретном случае,  при
этом  требования  к  каждому  из  видов обеспечения и общие требования
указаны в тексте и изменению не подлежат.
     Раздел 11. Ответственность сторон.
     В государственный контракт  включается  обязательное  условие  об
ответственности  поставщика (исполнителя,  подрядчика) за неисполнение
или   ненадлежащее    исполнение    обязательства,    предусмотренного
государственным контрактом.  В пунктах данного раздела Заказчик должен
установить конкретный размер неустойки,  а также вправе  дополнительно
установить   ответственность  за  неисполнение  иных  обязательств  по
Контракту.   Неустойка   начисляется   за   каждый   день    просрочки
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после  дня  истечения  установленного  Контрактом   срока   исполнения
обязательства.  Размер  такой  неустойки  устанавливается в размере не
менее одной трехсотой действующей  на  день  уплаты  неустойки  ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.



                                                            Приложение
                                 к государственному контракту N ______
                                         от "____" ___________ 20__ г.


                      График производства работ

----T---------------T---------T----------T----------T------------|
| N |  Наименование | Дата или| Дата или | Стоимость| Примечание |
|п/п|     работ     |  период |  период  |  работ   |            |
|   | (наименование |  начала |окончания |          |            |
|   |этапа работ) по|  работ  |  работ   |          |            |
|   |разделам сметы |         |          |          |            |
+---+---------------+---------+----------+----------+------------+
|   |               |         |          |          |            |
+---+---------------+---------+----------+----------+------------+
|   |               |         |          |          |            |
+---+---------------+---------+----------+----------+------------+
|   |               |         |          |          |            |
L---+---------------+---------+----------+----------+-------------

     "Генеральный подрядчик"            "Государственный заказчик"
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________
    ________________________             _________________________

              М.П.                                М.П.