|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Архангельской области от 28.02.2012 № 74-пп
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 февраля 2012 г. N 74-пп г. Архангельск ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ИНСПЕКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп; от 11.09.2012 г. N 396-пп; от 29.01.2013 г. N 21-пп; от 07.05.2013 г. N 203-пп; от 29.10.2013 г. N 511-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 23 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Архангельской области постановляет: (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп): 1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) 2. Руководителю инспекции государственного строительного надзора Архангельской области в течение 15 дней со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить план-график внедрения указанного административного регламента. 3. Признать утратившими силу: постановление Правительства Архангельской области от 05 апреля 2011 года N 98-пп "Об утверждении перечня документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в сфере долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления лицами, деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области"; пункт 2 перечня должностных лиц инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 06 апреля 2010 года N 99-пп. 4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. Губернатор Архангельской области И.А. Орлов УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 г. N 74-пп АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп; от 11.09.2012 г. N 396-пп; от 29.01.2013 г. N 21-пп; от 07.05.2013 г. N 203-пп; от 29.10.2013 г. N 511-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) I. Общие положения 1. Административный регламент исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области (далее - инспекция госстройнадзора) государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области (далее - государственная функция) определяет сроки и последовательность административных процедур инспекции госстройнадзора при осуществлении полномочий по государственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 2. Государственная функция исполняется непосредственно инспекцией госстройнадзора полностью на всей территории Архангельской области. 3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Конституция Российской Федерации; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ); Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ); постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства"; постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика"; приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства"; приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года N 06-137/пз-н "Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика"; приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 марта 2009 года N 93 "О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Устав Архангельской области; постановление администрации Архангельской области от 19 апреля 2007 года N 81-па "Об утверждении Положения об инспекции государственного строительного надзора Архангельской области"; постановление Правительства Архангельской области от 30 августа 2011 года N 307-пп "Об исполнительных органах государственной власти Архангельской области, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 4. Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляется за соблюдением лицами, привлекающими денежные средства граждан для строительства, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - обязательные требования). (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 5. Должностными лицами, уполномоченными исполнять государственную функцию (далее - должностные лица), являются: (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп): 1) руководитель инспекции госстройнадзора; 2) заместитель руководителя - начальник отдела строительного надзора и методического обеспечения инспекции госстройнадзора; 3) начальник, консультанты, главные специалисты-эксперты отдела надзора в области долевого строительства инспекции госстройнадзора (далее - специалисты отдела). 6. В ходе исполнения государственной функции должностные лица в зависимости от целей, задач и предмета проверок требуют от застройщика документы, установленные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" и перечнем документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости согласно приложению N 1 к настоящему административному регламенту. II. Административные процедуры 2.1. Перечень административных процедур 7. Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры: 1) прием и анализ проектных деклараций и ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства; 2) подготовка к проведению плановой проверки; 3) подготовка к проведению внеплановой проверки; 4) проведение проверки и оформление ее результатов; 5) принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований; 6) внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц инспекции госстройнадзора и их решений. 8. Блок-схема исполнения государственной функции приведена в приложении N 2 к настоящему административному регламенту. 2.2. Прием и анализ проектных деклараций и ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства 9. Должностными лицами инспекции госстройнадзора, уполномоченными на осуществление соответствующих административных действий в рамках настоящей административной процедуры, являются специалисты отдела, действующие на основании приказа руководителя, заместителя руководителя инспекции госстройнадзора о назначении должностного лица на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости по конкретному объекту долевого строительства. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 10. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры "Прием и анализ проектных деклараций и ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства", служит факт предоставления застройщиком в инспекцию госстройнадзора: 1) проектной декларации и изменений к ней, а также публикаций этих документов в средствах массовой информации и (или) размещение их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 2) ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. 11. Административная процедура "Прием и анализ проектных деклараций и ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства" включает в себя следующие стадии: 1) проверку проектных деклараций и изменений к ним, публикуемых застройщиками в средствах массовой информации (размещаемых в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") и представляемых в инспекцию госстройнадзора; 2) проверку отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее - отчетность). Срок исполнения административной процедуры - в течение 120 дней со дня поступления в инспекцию госстройнадзора документов, перечисленных в пункте 11 настоящего административного регламента. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 07.05.2013 г. N 203-пп). 12. На стадии проверки проектной декларации специалистами отдела анализируется исполнение застройщиком требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ к проектной декларации, в том числе: 1) своевременность представления (опубликования) проектной декларации и изменений к ней; 2) полнота представленных в проектной декларации сведений о застройщике и о проекте строительства; 3) своевременность внесения изменений в проектную декларацию. 13. На стадии проверки ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, специалистами отдела анализируется: 1) порядок и своевременность предоставления отчетности, ее состав, полнота и правильность заполнения форм, достоверность сведений, изложенных в них, на предмет соответствия требованиям, установленным Правилами представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства", и приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 января 2006 года N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства"; 2) соблюдение нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" и рассчитываемых в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 ноября 2006 года N 06-137/пз-н "Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика". 14. Основанием для приостановления исполнения административной процедуры является представление документов, перечисленных в пункте 11 настоящего административного регламента, не в полном объеме, не по установленным формам, с исправлениями, подчистками, приписками, наличие которых не позволяет однозначно толковать их содержание, не заверенных уполномоченными представителями юридического лица. Административная процедура возобновляется после исправления застройщиком по требованию инспекции госстройнадзора недостатков, указанных в настоящем пункте. 15. Результат данной административной процедуры оформляется в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом 2.5 настоящего административного регламента. 16. Порядок принятия мер в отношении выявленных в рамках административной процедуры фактов нарушений обязательных требований установлен разделом 2.6 настоящего административного регламента. 2.3. Подготовка к проведению плановой проверки 17. Плановой является проверка, включенная в ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный распоряжением инспекции госстройнадзора. 18. Основанием для подготовки к проведению плановой проверки является установленный ежегодным планом проведения плановых проверок инспекции госстройнадзора срок проведения проверки соответствующего юридического лица. 19. Решение о подготовке к проведению плановой проверки и ее форме принимает руководитель или заместитель руководителя инспекции госстройнадзора путем дачи поручения соответствующему специалисту отдела. 20. Специалист отдела в ходе подготовки к проведению плановой проверки: 1) подготавливает проект распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении плановой проверки; 2) после подписания распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении плановой проверки уведомляет юридическое лицо не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения проверки посредством направления копии данного распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп); 3) в случае проведения плановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении плановой проверки направляет его копию в саморегулируемую организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 21. Распоряжение о проведении плановой проверки подписывается руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзора. Форма распоряжения о проведении плановой проверки приводится в приложении N 3 к настоящему административному регламенту. 22. Подготовка к проведению плановой проверки должна быть завершена до наступления срока проведения плановой проверки, установленного ежегодным планом проведения плановых проверок инспекции госстройнадзора. 2.4. Подготовка к проведению внеплановой проверки 23. Внеплановой является проверка, не включенная в ежегодный план проведения плановых проверок, утвержденный распоряжением инспекции госстройнадзора. 24. Основаниями для подготовки к проведению внеплановой проверки являются: 1) неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные средства граждан для строительства, выданного инспекцией госстройнадзора предписания об устранении нарушения требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 2) выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и (или) проектной декларации признаков нарушения обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости; 3) поступление в инспекцию госстройнадзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" о фактах нарушений требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти, актов органов местного самоуправления; 4) распоряжение руководителя инспекции госстройнадзора (заместителя руководителя) о проведении внеплановой проверки, изданное в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в случае выявления нарушений обязательных требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 5) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. (Пункт в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 25. Решение о подготовке к проведению внеплановой проверки и ее форме принимает руководитель или заместитель руководителя инспекции госстройнадзора путем дачи поручения соответствующему специалисту отдела. 26. Специалист отдела в ходе подготовки к проведению внеплановой проверки: (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп): 1) подготавливает проект распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки; 2) после подписания распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки уведомляет юридическое лицо не позднее чем за 24 часа до начала проведения проверки посредством направления копии данного распоряжения любым доступным способом, за исключением случаев проведения внеплановой выездной проверки по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 24 настоящего административного регламента; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп); 3) в случае проведения внеплановой проверки члена саморегулируемой организации после подписания распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки направляет его копию в саморегулируемую организацию почтовым отправлением. 27. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 24 настоящего административного регламента, может быть проведена инспекцией госстройнадзора незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 28. Распоряжение инспекции госстройнадзора о проведении внеплановой проверки, а также заявление о согласовании инспекцией госстройнадзора с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица подписывается руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзор. Форма распоряжения о проведении внеплановой проверки приводится в приложении N 3 к настоящему административному регламенту. Форма заявления о согласовании инспекцией госстройнадзора с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица приводится в приложении N 4 к настоящему административному регламенту. 29. Сроки подготовки к проведению внеплановой проверки: 1) для внеплановых проверок, подготовка к проведению которых осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 26 настоящего административного регламента, - 7 рабочих дней со дня наступления основания для подготовки к проведению внеплановой проверки (если иной срок не установлен поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требованием прокурора); 2) в случае принятия решения о незамедлительном проведении проверки по основанию, указанному в подпункте 4 пункта 24 настоящего административного регламента, - незамедлительно, но не позднее двух рабочих дней со дня наступления основания для подготовки к проведению внеплановой проверки. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 30. (Исключен - Постановление Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 2.5. Проведение проверки и оформление ее результатов 30. Основанием для проведения проверки является распоряжение инспекции госстройнадзора о проведении проверки. 31. Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок. Документарные проверки проводятся по месту нахождения инспекции госстройнадзора. Выездные проверки проводятся по месту нахождения юридического лица и (или) по месту фактического осуществления его деятельности. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического лица, имеющихся в распоряжении инспекции госстройнадзора; оценить соответствие деятельности юридического лица обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 32. Проверка осуществляется должностным лицом, указанным в распоряжении инспекции госстройнадзора о проведении проверки. 33. В ходе проведения документарной проверки должностное лицо: 1) направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес юридического лица мотивированные запросы с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении инспекции госстройнадзора, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований; 2) направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес юридического лица требования о представлении пояснений в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у инспекции госстройнадзора документах и (или) полученным в ходе исполнения государственной функции; 3) направляет в установленном порядке в адрес органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля запросы о предоставлении имеющихся у них сведений и документов, необходимых при проведении документарной проверки; 4) подготавливает проект распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении выездной проверки, если после рассмотрения представленных юридическим лицом пояснений и документов либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушений обязательных требований. 34. Если документы и (или) пояснения юридического лица не поступили в инспекцию госстройнадзора в срок, установленный федеральным законом, должностное лицо, проводящее документарную проверку, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении извещает юридическое лицо о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за непредставление сведений (информации). 35. Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении N 5 к настоящему административному регламенту. 36. Запросы и требования, указанные в пункте 33 настоящего административного регламента, подписываются должностным лицом, проводившим проверку. 37. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней. В этот срок включается время, затраченное должностным лицом на проведение мероприятий по контролю, то есть на осуществление действий по рассмотрению документов юридического лица, а также по подготовке необходимых запросов и требований. 38. В ходе проведения выездной проверки должностное лицо: 1) предъявляет служебное удостоверение; 2) удостоверяется в присутствии руководителя или уполномоченного представителя юридического лица или его уполномоченного представителя; 3) вручает под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица копию распоряжения инспекции госстройнадзора о проведении выездной проверки, заверенную печатью инспекции госстройнадзора; 4) по требованию подлежащих проверке лиц представляет информацию об инспекции госстройнадзора, а также об экспертах, экспертных организациях, привлеченных к проведению проверки; 5) по просьбе подлежащих проверке лиц знакомит их с настоящим административным регламентом; 6) знакомится с документами юридического лица, относящимися к предмету проверки, производит изъятие копий этих документов, в случае необходимости производит визуальный осмотр объектов долевого строительства и назначает экспертизу необходимых документов; 7) осуществляет запись о проведенной проверке в журнале учета проверок проверяемого лица (при наличии такого журнала). 39. Если в месте проведения выездной проверки отсутствовали руководитель или уполномоченный представитель юридического лица, должностное лицо, проводящее проверку, извещает юридическое лицо о необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении, а затем составляет протокол об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора). При этом проверка не проводится. Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении N 5 к настоящему административному регламенту. 40. Срок проведения выездной проверки не может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностного лица, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзора, но не более чем на 20 рабочих дней - в отношении малых предприятий, а микропредприятий - не более чем на 15 часов. Срок проведения внеплановой выездной проверки продлению не подлежит. 41. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется и подписывается акт проверки в двух экземплярах. В случае если в ходе проведения документарной проверки было принято решение о ее продолжении в форме выездной проверки, акт проверки оформляется по завершении выездной проверки, в котором отражаются отдельные результаты, полученные в ходе проведенной документарной проверки. Форма акта проверки приводится в приложении N 6 к настоящему административному регламенту. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 42. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции госстройнадзора. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле инспекции госстройнадзора. 43. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня его составления в орган прокуратуры, который извещался о проведении проверки. Должностное лицо, проводившее проверку, направляет сообщение о проведенной проверке в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки: 1) в саморегулируемую организацию, членом которой является проверяемое юридическое лицо, если при проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований; 2) гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обратились с заявлениями, послужившими основанием для проведения внеплановой проверки. В случае превышения срока рассмотрения обращения, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" должностное лицо, проводившее проверку, направляет заявителю уведомление о продлении срока рассмотрения обращения в порядке и сроки, предусмотренные указанным Федеральным законом. (Раздел в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 2.6. Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований 44. В случае выявления нарушений застройщиком обязательных требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должностные лица инспекции госстройнадзора, указанные в пункте 5 настоящего административного регламента: 1) составляют протокол об административном правонарушении, если в выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения; 2) выдают предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и осуществляют контроль за исполнением выданного предписания; 3) готовят материалы (исковое заявление) в суд. 2.6.1. Составление протокола об административном правонарушении 45. Основаниями для составления протокола об административном правонарушении являются: 1) непосредственное обнаружение должностным лицом достаточных данных, указывающих на наличие административного правонарушения, в том числе акт проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных требований; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) 2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения. 46. Протокол об административном правонарушении составляется должностными лицами инспекции госстройнадзора, указанными в пункте 5 настоящего административного регламента. 47. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения. 48. При наличии одного из оснований, предусмотренных пунктом 45 настоящего административного регламента, должностное лицо инспекции госстройнадзора, указанное в пункте 46 настоящего административного регламента, извещает физическое или юридическое лицо о времени и месте составления протокола об административном правонарушении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо составляет его в присутствии законного представителя юридического лица, физического лица. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) В случае выявления нарушений обязательных требований по результатам проверки протокол об административном правонарушении может быть составлен одновременно с актом проверки. Протокол об административном правонарушении составляется в отсутствие лица, в отношении которого возбуждается дело об административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были признаны неуважительными. При этом в материалах дела должен быть оставлен документ, подтверждающий надлежащее сообщение физическому или юридическому лицу о времени и месте составления протокола об административном правонарушении. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) Форма протокола об административном правонарушении приводится в приложении N 5 к настоящему административному регламенту. Протокол об административном правонарушении составляется в двух экземплярах, один из которых вручается или направляется почтовым отправлением лицу, в отношении которого он составлен. 49. Протокол об административном правонарушении в течение трех суток с момента его составления направляется руководителю, заместителю руководителя инспекции госстройнадзора, уполномоченному на рассмотрение дела об административном правонарушении, либо в суд. 50. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 2.6.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений и осуществление контроля за его исполнением 51. Основанием для выдачи предписания юридическому лицу об устранении выявленных нарушений является установленный факт выявления нарушения обязательных требований. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп). 52. Предписание об устранении выявленных нарушений составляется и подписывается должностным лицом, проводившим проверку юридического лица, непосредственно после завершения проверки и вручается руководителю или иному уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп). В случае если для составления предписания об устранении выявленных нарушений необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, предписание об устранении выявленных нарушений составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения соответствующих мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания об устранении выявленных нарушений, хранящемуся в деле инспекции. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп). (Абзац исключен - Постановление Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп). 53. Форма предписания об устранении выявленных нарушений приводится в приложении N 7 к настоящему административному регламенту. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп). 54. Должностное лицо осуществляет контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) Поступивший в инспекцию госстройнадзора отчет юридического лица об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений рассматривается должностным лицом, выдавшим предписание, в течение 5 рабочих дней со дня получения отчета. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) Если отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений своевременно не поступил в инспекцию госстройнадзора, а равно если он не подтверждает исполнение указанных в предписании требований, должностные лица инспекции госстройнадзора, перечисленные в пункте 5 настоящего административного регламента, осуществляют административные действия в соответствии с настоящим административным регламентом. 2.6.3. Обращение в судебные инстанции 55. Основаниями для обращения инспекции госстройнадзора в арбитражный суд либо суд общей юрисдикции с заявлением являются следующие обстоятельства: 1) о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп): если более чем на 30 дней задержано представление отчетности, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ; если застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации; если застройщик не удовлетворяет требования участников долевого строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня наступления удовлетворения таких требований и (или) исполнения такой обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны составлять не менее чем 100 тыс. рублей; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) если застройщиком не исполнялись требования Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при условии, что в течение одного года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ меры воздействия; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп); 2) о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, - неоднократное или грубое нарушение им требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ или принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп); 3) в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства - выявленное нарушение их прав и законных интересов. 56. Материалы, касающиеся искового заявления в суд, готовят специалисты отдела. Срок подготовки материалов - 7 рабочих дней со дня наступления основания для обращения в суд. 57. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями, предусмотренными подпунктами 1, 2 пункта 55 настоящего административного регламента, инспекция госстройнадзора в течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего денежные средства граждан для строительства, или приостановлении осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, обязана уведомить органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу соответствующего решения суда. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) 2.7. Внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц инспекции госстройнадзора и их решений 58. Физические и юридические лица, в отношении которых осуществляется государственная функция, имеют право на внесудебное (административное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц инспекции госстройнадзора и их решений в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом. 59. Жалобы физических и юридических лиц подаются: 1) на акты проверок, составленные и подписанные должностными лицами инспекции госстройнадзора (кроме руководителя и заместителя руководителя), - руководителю или заместителю руководителя инспекции госстройнадзора; 2) на предписания, выданные должностными лицами инспекции госстройнадзора (кроме руководителя и заместителя руководителя), - руководителю или заместителю руководителя инспекции госстройнадзора; 3) на акты проверок, составленные и подписанные заместителем руководителя инспекции госстройнадзора, - руководителю инспекции госстройнадзора; 4) на предписания, выданные заместителем руководителя инспекции госстройнадзора, - руководителю инспекции госстройнадзора; 5) на постановления по делам об административных правонарушениях, вынесенные заместителем руководителя инспекции госстройнадзора, - руководителю инспекции госстройнадзора; 6) на акты проверок, составленные и подписанные руководителем инспекции госстройнадзора, - Губернатору Архангельской области; 7) на предписания, выданные руководителем инспекции госстройнадзора, - Губернатору Архангельской области. (Пункт в редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 60. Возражения на иные действия (бездействие) должностных лиц, совершенные в ходе проведения проверки, в том числе несоблюдение ограничений при проведении проверки (статья 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") и неисполнение обязанностей при проведении проверки (статья 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") могут быть включены в жалобу на акт проверки. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) 61. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях регулируется главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении подачи и рассмотрения иных жалоб, указанных в пункте 59 настоящего административного регламента, применяется Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 62. Жалоба физического или юридического лица должна содержать следующую информацию: 1) наименование инспекции госстройнадзора, в которую направляется жалоба, либо наименование должности руководителя или заместителя руководителя инспекции госстройнадзора, которому направляется жалоба; 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес физического лица, подающего жалобу, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, либо наименование и место нахождения юридического лица, подающего жалобу; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп); 3) суть жалобы, в том числе причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием), решением и обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования; 4) личную подпись физического лица, подающего жалобу, либо личную подпись руководителя юридического лица, подающего жалобу, а также дату подачи жалобы. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). Жалоба, направленная в форме электронного документа должна отвечать требованиям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта и содержать адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа. (Дополнен - Постановление Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). 63. Поступившая жалоба физического или юридического лица является основанием для ее рассмотрения. Рассмотрение жалоб осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 59 настоящего административного регламента. Запрещается направлять жалобу должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. Рассмотрение жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Рассмотрение иных жалоб осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 64 настоящего административного регламента. 64. При рассмотрении жалобы должностное лицо: 1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием представителя физического лица, юридического лица, направившего жалобу; 2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы материалы проверки, а также иные документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) 65. Срок рассмотрения жалобы не может превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. В исключительных случаях, связанных с получением недостающих сведений, руководитель или заместитель руководителя инспекции госстройнадзора вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней. В этом случае в адрес физического лица, юридического лица почтовым отправлением направляется уведомление о продлении срока рассмотрения его жалобы. Если жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию должностного лица, она направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов, с уведомлением физического лица или юридического лица, подавшего жалобу, о ее переадресации. 66. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает одно из следующих решений: 1) об удовлетворении жалобы и об отмене акта проверки, предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований в случае признания жалобы обоснованной; 2) об отказе в удовлетворении жалобы в случае признания жалобы необоснованной; 3) об отказе в рассмотрении жалобы: а) если в жалобе не указаны фамилия физического лица или наименование юридического лица, подавших жалобу, либо почтовый адрес физического лица или место нахождения юридического лица, подавших жалобу; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) б) если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; в) если текст жалобы не поддается прочтению; г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства; (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) д) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 67. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 66 настоящего административного регламента, подготавливается ответ на жалобу, который подписывается руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзора. В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 66 настоящего административного регламента, подготавливается соответствующее уведомление, которое подписывается руководителем или заместителем руководителя инспекции госстройнадзора (при условии, что фамилия и почтовый адрес физического лица, наименование и место нахождения юридического лица поддаются прочтению). В случае поступления жалобы на действия (бездействия) руководителя инспекции госстройнадзора, ответ (уведомление) подписывается соответствующим заместителем Губернатора Архангельской области. (Дополнен - Постановление Правительства Архангельской области от 03.07.2012 г. N 294-пп). Ответ на жалобу или уведомление вручается или высылается почтовым отправлением либо по адресу электронной почты, указанному в обращении, если обращение поступило в инспекцию госстройнадзора в форме электронного документа, физическому лицу или уполномоченному представителю юридического лица, которые подали жалобу. (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп). ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления застройщиками в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 11.09.2012 г. N 396-пп; от 07.05.2013 г. N 203-пп; от 29.10.2013 г. N 511-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование документа | Срок представления | |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | 1. | Разрешение на строительство многоквартирного дома и | не позднее чем за 14 дней до дня заключения | | | (или) иного объекта недвижимости, полученное в | застройщиком договора с первым участником | | | установленном порядке | долевого строительства | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Проектная декларация об объекте долевого | не позднее чем за 14 дней до дня заключения | | 2. | строительства | застройщиком договора с первым участником | | | | долевого строительства | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Свидетельство, подтверждающее право собственности | | | 3. | застройщика на земельный участок, предоставленный | не позднее чем за 14 дней до дня заключения | | | для строительства (создания) многоквартирного дома и | застройщиком договора с первым участником | | | (или) иных объектов недвижимости, в состав которых | долевого строительства | | | будут входить объекты долевого строительства, либо про-| | | | шедший государственную регистрацию договор | | | | аренды/субаренды такого земельного участка, либо в | | | | случаях, предусмотренных Федеральным законом от 24 | | | | июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию | | | | жилищного строительства", - договор безвозмездного | | | | срочного пользования таким земельным участком | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Разрешение на строительство многоквартирного дома и | в течение 14 дней от даты внесения изменений в | | 4. | (или) иного объекта недвижимости, срок которого | срок действия разрешения на строительство | | | продлен в соответствии с требованиями | | | | градостроительного законодательства (при наличии) | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Изменения в проектную декларацию, внесение которых | в течение 14 дней со дня внесения изменений в | | 5. | предусмотрено Федеральным законом от 30 декабря | проектную декларацию | | | 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом | | | | строительстве многоквартирных домов и иных объектов | | | | недвижимости и о внесении изменений в некоторые | | | | законодательные акты Российской Федерации", с | | | | указанием адреса публикации изменений | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Прошедшие государственную регистрацию | в течение 14 дней со дня внесения изменений в | | | дополнительные соглашения о продлении срока | срок действия соответствующих договоров | | | действия к договорам аренды/субаренды земельного | | | | участка, предоставленного для строительства (создания) | | | | многоквартирного дома и (или) иных объектов | | | | недвижимости, в состав которых будут входить объекты | | | 6. | долевого строительства, или в случаях, предусмотренных | | | | Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ | | | | "О содействии развитию жилищного строительства", - | | | | дополнительные | | | | соглашения о продлении срока действия к договорам | | | | безвозмездного срочного пользования таким земельным | | | | участком (при наличии) | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Учредительные документы, свидетельство о | в течение 14 дней со дня государственной | | 7. | государственной регистрации, свидетельство о | регистрации договора участия в долевом | | | постановке на учет в налоговом органе | строительстве, заключенного с первым | | | | участником долевого строительства | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Выписка из Единого государственного реестра | в течение 14 дней со дня государственной | | 8. | юридических лиц, выданная не позднее одного месяца до | регистрации договора участия в долевом | | | даты представления в инспекцию государственного | строительстве, заключенного с первым | | | строительного надзора Архангельской области | участником долевого строительства | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Информация о реквизитах банковского счета, о номерах | в течение 14 дней со дня государственной | | 9. | контактных телефонов, факса, электронного адреса | регистрации договора участия в долевом | | | застройщика | строительстве, заключенного с первым | | | | участником долевого строительства | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Документы, удостоверяющие полномочия представителя | законодательством) | | | (с указанием паспортных данных) застройщика (решение | Зарегистрированный в установленном порядке первый | | 10. | о назначении или об избрании, либо приказ о | | | | назначении физического лица на должность, в | | | | соответствии с которым физическое лицо обладает | | | | правом действовать от имени организации без | | | | доверенности, либо доверенность, выданная и | | | | оформленная в соответствии с гражданским | | | | Зарегистрированный в установленном порядке первый | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Зарегистрированный в установленном порядке первый | в течение 14 дней со дня государственной | | 11. | договор участия в долевом строительстве | регистрации договора участия в долевом | | | многоквартирных домов и (или) иных объектов | строительстве, заключенного с первым | | | недвижимости | участником долевого строительства | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Документы, подтверждающие оплату по первому | недвижимости | | 12. | договору участия в долевом строительстве | Зарегистрированные в установленном порядке | | | многоквартирных домов и (или) иных объектов | | | | Зарегистрированные в установленном порядке | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Зарегистрированные в установленном порядке | строительства (при наличии) | | 13. | дополнительные соглашения к первому договору | Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного | | | участия в долевом строительстве многоквартирных | | | | домов и (или) иных объектов недвижимости в части | | | | изменения срока передачи объекта долевого | | | | Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного | в течение 14 дней со дня получения разрешения | | 14. | дома и (или) иного объекта недвижимости в | на ввод объекта в эксплуатацию | | | соответствии с требованиями градостроительного | | | | законодательства | | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Передаточные акты или иные документы о передаче | в течение 14 дней со дня подписания последнего | | 15. | объекта долевого строительства участникам долевого | передаточного акта или иного документа о | | | строительства | передаче объекта долевого строительства | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Реестр заключенных договоров участия в долевом | ежеквартально, не позднее 30 дней после | | 16. | строительстве по форме согласно приложению к | окончания I - III кварталов и 90 дней после | | | настоящему перечню | окончания IV квартала (представляются в | | | | письменной форме, а также в форме | | | | электронного документа или электронного | | | | сообщения по адресу: oigasn@ dvinaland. ru либо | | | | http://www. dvinaland. ru/insgsn в формате MS | | | | в период проведения инспекцией | |-------|--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | Документы, подтверждающие привлечение и целевое | в период проведения инспекцией | | 17. | использование денежных средств, уплачиваемых | государственного строительного надзора | | | участниками долевого строительства: договоры участия | Архангельской области плановых и (или) | | | в долевом строительстве с приложениями и | внеплановых проверок | | | дополнительными соглашениями; приходные кассовые | | | | ордера либо другие документы, подтверждающие факт | | | | оплаты участниками долевого | | | | строительства средств по договору; | | | | документы, подтверждающие факт выполнения и (или) | | | | оплаты застройщиком работ (услуг) сторонним | | | | организациям (акты выполненных работ по форме КС-2, | | | | справки о стоимости работ и затратах по форме КС-3, | | | | счета-фактуры, платежные документы); журналы | | | | проводок и оборотно-сальдовые ведомости | | | | бухгалтерских счетов 08, 60, 76, 86, 98; | | | | документы, подтверждающие расходование денежных | | | | средств участников долевого строительства | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Примечания: | 1. | Указанные в пунктах 1-15 настоящего перечня документы представляются в копиях,подписанных | | | | руководителем (лицом,исполняющим его обязанности) и заверенных печатью юридического лица | | |-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 2. | Страницы документов, указанных в пункте 16 настоящего перечня, нумеруются, сшиваются, | | | | подписываются руководителем и заверяются печатью юридического лица | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ к перечню документов, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления лицами, деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 11.09.2012 г. N 396-пп; от 29.10.2013 г. N 511-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) РЕЕСТР заключенных договоров участия в долевом строительстве (далее - ДУДС) по состоянию на 01_____ 20___ года (ежеквартально, нарастающим итогом с начала строительства объекта) __________________________________________________________________ (наименование застройщика) __________________________________________________________________ (проектное наименование объекта долевого строительства) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Участник | Номер | | Цена по ДУДС, | Дата | Оплачено | Дата | | п/п |долевого | и дата | Объект долевого | тыс. руб. | | по |передаточного| | |строительст-| ДУДС | строительства по |--------------------------+------------------------| ДУДС |акта или | | | ва |по внут-| ДУДС (квартира, | всего| в том числе (в | государс- | поступлен- | на |иного | | | (фамилия, | реннему| нежилое помещение, | | случае | твенной | ия | отчетную |документа | | | имя, | учету | и т.д) | | разделения | регистра- | первого | дату, | о передаче | | | отчество |застрой-| | | оплаты по ДУДС) | ции | платежа | тыс.руб |объекта | | | гражданина,|щика | | | | ДУДС | по ДУДС | |долевого | | |наименование| | | | | | | |строительства| | |юридического| | | | | | | | | | | лица | |--------------------| |-------------------+-----------+------------| | | | | | | наимено- | площадь | | возмещ- | оплата | | | | | | | | | вание | по | | ение | услуг | | | | | | | | | объекта, | проекту,| | затрат |застрой-| | | | | | | | | номер | кв.м | | на | щика | | | | | | | | | по | | | строите- | | | | | | | | | | проекту | | | льство | | | | | | |-----|---------------------+----------+---------+------+----------+--------+------------------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |-----|---------------------+----------+---------+------+----------+--------+------------------------+----------+-------------| | | ..... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------+--------+----------+---------+------+----------+--------+-----------+------------+----------+-------------| | | ИТОГО | х | х | х | | | | х | х | | х | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Примечание: | 1. | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с проектной | | | | декларацией ____________20___ года | |----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Срок передачи застройщиком объекта по ДУДС (единый для всех участников долевого | | | 2. | строительства) _________ 20___года. | |----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства по дополнительному соглашению | | | 3. | в случае изменения предусмотренного ДУДС срока передачи (единый для всех участников | | | | долевого строительства) _________ 20____года. | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Достоверность сведений, указанных в настоящем реестре, подтверждаю: (должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи) "____" 20 __года М. П. ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к перечню документов, необходимых для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, для представления лицами, деятельность которых связана с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в инспекцию государственного строительного надзора Архангельской области ФОРМА СПРАВКИ об объемах выполненных работ по состоянию на 01________20___ года (ежеквартально, нарастающим итогом с начала строительства объекта) ______________________________________________________________________ (наименование застройщика) ______________________________________________________________________ (проектное наименование объекта долевого строительства) +---------------------------------------+-----------------+-------------+------------+ | Обобщенное наименование работ | Проектно- | Фактическая | % | | | сметная | стоимость | выполнения | | | стоимость работ | выполненных | работ | | | в ценах | работ, | | | | ________года, | тыс. руб. | | | | тыс. руб. | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 1. Подготовительные работы | | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 2. Общестроительные работы ниже | | | | | отметки 0.00 | | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 3. Общестроительные работы выше | | | | | отметки 0.00 | | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 4. Внутренние сети | | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 5. Наружные сети (внутриплощадочные) | | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 6. Наружные сети (магистральные) | | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 7. Благоустройство и озеленение | | | | |---------------------------------------+-----------------+-------------+------------| | 8. ВСЕГО | | | | +---------------------------------------+-----------------+-------------+------------+ Достоверность сведений, указанных в настоящей справке, подтверждаю. ____________________________ _______________ ________________________ (должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи) м. п. "____" __________________20 __года ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области (В редакции Постановления Правительства Архангельской области от 18.02.2014 г. N 65-пп) БЛОК-СХЕМА исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Административные процедуры | |——————————|——————————————————————————|——————————————|———————————————————|———————| V V V V |——————————|————————————————||————————|————————||————|———————||——————————|———————| |Прием и анализ проектных ||Подготовка ||Подготовка ||Внесудебное | |деклараций и ежеквартальной||к проведению ||к проведению||(административное)| |отчетности застройщика об ||плановой проверки||внеплановой ||обжалование | |осуществлении деятельности,|| ||проверки ||действий | |связанной с привлечением || || ||(бездействия) | |денежных средств участников|| || ||должностных лиц | |долевого строительства || || ||инспекции и их | |——————————|————————————————||————————|————————||————|———————||решений | V V V | | |——————————|——————————————————————————|——————————————|———————|| | |Проведение проверки и оформление ее результатов || | |—————————————————————————————————————|——————————————————————||——————————————————| | V |—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————| |Принятие мер в отношении выявленных фактов нарушений обязательных требований | |——————————|—————————————————————|—————————————————————————|—————————————————————| | | | V V V |——————————|——————————| |————————|———————————||————————————|————————| |Составление протокола| |Выдача предписания ||Подготовка и передача| |об административном | |об устранении ||материалов в судебные| |правонарушении | |выявленных нарушений||инстанции | |—————————————————————| |————————————————————||———————————|—————————| | |———————————————————————————————————————————| | | По защите и законных интересов |<—————————| | участников долевого строительства | | |———————————————————————————————————————————| | |———————————————————————————————————————————| | | О приостановке деятельности застройщика, | | | связанной с привлечением денежных |<—————————| | средств участников долевого строительства | | |———————————————————————————————————————————| | |———————————————————————————————————————————| | | О ликвидации застройщика |<—————————| |———————————————————————————————————————————| ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области Форма распоряжения (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 29.01.2013 г. N 21-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) Герб ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от "___" ___________ 20___ года N ____ О проведении _________________________________ проверки (плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица 1. Провести проверку в отношении ________________________________ (наименование юридического лица) Место нахождения: _______________________________________________ ______________________________________________________________________ (юридического лица, его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: ______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 3. Привлечь к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: ______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 4. Установить, что: 1) настоящая проверка проводится с целью: ______________________________________________________________________ (цели проверки) (При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: а) в случае проведения плановой проверки - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; реквизиты распоряжения инспекции госстройнадзора, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Архангельской области; реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений); 2) задачами настоящей проверки являются: ______________________________________________________________________ 5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; выполнение предписаний инспекции госстройнадзора. 6. Срок проведения проверки: ____________________________________ ______________________________________________________________________ (не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов) К проведению проверки приступить с "____" ______________ 20___ г. (дата начала проведения проверки) Проверку окончить не позднее "____" _________________ 20___ г. (дата окончания проведения проверки) 7. Правовые основания проведения проверки: ______________________________________________________________________ (ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: ______________________________________________________________________ 9. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): ______________________________________________________________________ (с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 10. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 3) информация об отнесении проверяемого лица к субъектам малого предпринимательства (малым предприятиям или микропредприятиям); 4) информация о руководителе юридического лица (фамилия, имя, отчество (если имеется), контактный номер телефона); 5) иные документы ______________________________________________. Руководитель ___________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) МП _________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области Форма заявления (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 29.01.2013 г. N 21-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) Герб Прокуратура ______________________ ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (наименование и адрес) МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Попова, д. 17, г. Архангельск, 163000 Тел. (8182) 20-62-11, факс 20-16-58 Е-mail: oigasn@dvinaland. ru http://www. dvinaland. ru/insgsn ОКПО 72352744, ОГРН 1042900009151, ИНН/КПП 2901123682/290101001 _____________ N _____________ На N от _____________ ЗАЯВЛЕНИЕ о согласовании проведения внеплановой выездной проверки ________________________________________________________ (наименование юридического лица) 1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении ________________________________________ _____________________________________________________________________, (наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика) осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ______________________________________________________________________ 2. Основание проведения проверки: _______________________________ ____________________________________________________________________ (ссылка на положение Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ) 3. Дата начала проведения проверки: "____"___________ 20____года. 4. Время начала проведения проверки: ____________________________ Приложение: 1. Копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки на ___ л. в 1 экз. 2. Копии документов, содержащих сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой выездной проверки, на ___ л. в 1 экз. Руководитель ___________________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) МП _________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект заявления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) Дата и время составления документа: "__"______ 20__ г. ___час.__мин. ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области Форма протокола (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 29.01.2013 г. N 21-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) Герб ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТОКОЛ об административном правонарушении "____" __________ 20____ г. N ______________ ___________________ (место составления) Я, ______________________________________________________________ (должность, фамилия и инициалы) (служебное удостоверение N _________, выдано ________________________ "____" __________ 20_____ года) в присутствии ________________________ ______________________________________________________________________ в соответствии со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол о том, что: 1.1. Физическое лицо, должностное лицо __________________________ (фамилия, имя, отчество) Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (физическом лице, должностном лице): а) адрес места жительства _______________________________________ ______________________________________________________________________ б) место работы, должность ______________________________________ ______________________________________________________________________ (для индивидуальных предпринимателей - номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации) в) дата рождения ________________________________________________ (число, месяц, год) г) место рождения _______________________________________________ д) документ, удостоверяющий личность ____________________________ ______________________________________________________________________ (название, серия, номер, когда и кем выдан) е) семейное положение ___________________________________________ ж) количество иждивенцев ________________________________________ з) ранее к административной ответственности по ст. _______________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, областного закона от 03 июня 2003 года N 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (нужное подчеркнуть) ______________________________________________________________________ (не привлекался, привлекался, когда) 1.2. Юридическое лицо ___________________________________________ ______________________________________________________________________ (наименование полное и сокращенное) Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (юридическом лице): а) юридический адрес ____________________________________________ ______________________________________________________________________ б) ОГРН _________________________________________________________ в) ИНН/КПП ______________________________________________________ г) банковские реквизиты _________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ д) законный представитель юридического лица _____________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), реквизиты документа о назначении (избрании) на должность) совершил(о): ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (дата, место, время совершения, краткая фабула нарушения, данные об отборе проб, образцов, абзац, пункт, статья нормативного правового акта, который нарушен) Таким образом, совершено административное правонарушение, предусмотренное _______________ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, областного закона от 03 июня 2003 года N 172-22-ОЗ "Об административных правонарушениях" (нужное подчеркнуть), ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (формулировка состава административного правонарушения) 2. Свидетели, понятые, потерпевшие ______________________________________________________________________ (фамилии, имена, отчества/последние - при наличии/, адреса места жительства свидетелей, потерпевших, если имеются свидетели, потерпевшие) 3. Физическому лицу, должностному лицу, законному представителю юридического лица (нужное подчеркнуть) _____________ разъяснено, что в соответствии: со статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; со статьей 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицу, не владеющему языком, на котором ведется производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном им самим языке общения, а также пользоваться услугами переводчика; со статьей 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, участвующее в производстве по делу об административном правонарушении, имеет право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении; со статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях физическое лицо или законный представитель юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу; со статьей 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обжаловать постановление по делу об административном правонарушении. Разъяснены и понятны права, предусмотренные статьей 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. _________________________ (дата, подпись) 4. Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.6, 24.2, 24.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также разъяснено, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своего супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Свидетели предупреждены об административной ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а также за заведомо ложные показания свидетеля. Подписи свидетелей: __________________________ (дата, подпись) __________________________ (дата, подпись) 5. Потерпевшим разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2, 24.2, 24.3, 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Подписи потерпевших: __________________________ (дата, подпись) __________________________ (дата, подпись) 6. Объяснения физического лица, должностного лица, законного представителя юридического лица (нужное подчеркнуть) ________________ по факту нарушения: ______________________________________________________________________ (в случае отказа лица от дачи объяснения и от подписания протокола, сделать запись об этом) __________________________ (дата, подпись) Протокол составлен на ____ л. в ___ экз. Приложение: 1. _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ _________________________________________ ____________________________ (подпись должностного лица, составившего (расшифровка подписи) протокол) Подпись физического лица, должностного лица, законного представителя юридического лица (нужное подчеркнуть) _______________________________ Протокол подписать отказался ____________________________________ ______________________________________________________________________ (мотивы отказа от подписания протокола могут быть изложены отдельно и приложены к протоколу) Рассмотрение дела об административном правонарушении состоится в инспекции государственного строительного надзора Архангельской области "____" ____________ 20__ г. в _____ час. по адресу: ______________________________________________________________________ Ознакомлен: ______________ (подпись) С протоколом ознакомлен, его копию получил "____" ____________ 20__ г. _______________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Копию протокола получил "____" ____________ 20__ г. ______________________ (подпись потерпевшего) Копия протокола отправлена по почте "____" ____________ 20__ г. _____________________________________________________________________________ (подпись, фамилия и инициалы лица, отправившего копию протокола) ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области Форма акта Экз. N ____ (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 29.01.2013 г. N 21-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ А К Т проверки соблюдения законодательства в области долевого строительства "___" ___________ 20__ г. N ______________ (дата составления) _________________________ (время составления) _________________________ (место составления) 1. По адресу/адресам: ___________________________________________ (место проведения проверки) на основании распоряжения инспекции государственного строительного надзора Архангельской области от _______________ N ______________ была проведена _______________________________проверка в отношении: (плановая/внеплановая, документарная/выездная) ______________________________________________________________________ (наименование юридического лица) 2. Дата и время проведения проверки: "___"_________ 20___ г. с ___час. ___ мин. до ___ час. ___мин. Продолжительность: ___________________________________________________ "___"_________ 20___ г. с ___час. ___ мин. до ___ час. ___мин. Продолжительность: ___________________________________________________ (заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица) Общая продолжительность проверки: __________________________________ (рабочих дней/часов) 3. Акт составлен инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области. 4. С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) ______________________________________________________________________ (фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 5. Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки ______________________________________________________________________ (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 6. Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество/последнее - при наличии/, должность должностного лица/должностных лиц/, проводившего/их/проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества/последнее - при наличии/, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 7. При проведении проверки присутствовали: ______________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество/последнее - при наличии/, должность руководителя, иного должностного лица/должностных лиц/или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации/в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации/, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 8. В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений/нормативных/правовых актов): ______________________________________________________________________ (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений/нормативных/правовых актов): ______________________________________________________________________ выявлены факты невыполнения предписаний инспекции государственного строительного надзора Архангельской области (с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________________________________________________________________ нарушений не выявлено____________________________________________ 9. Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): ________________________ _____________________________________________ (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) 10. Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): ________________________ _____________________________________________ (подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица) Приложение: 1. _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________________________________________ С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): __________________________________ ____________ ______________________ (фамилия, имя, отчество/последнее (подпись) (расшифровка подписи) - при наличии/, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица) "_____" ____________ 20__ г. Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________________________________________________________________ (подпись уполномоченного должностного лица/лиц/, проводившего/их/проверку) ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к административному регламенту исполнения инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области Форма предписания Экз. N ___ (В редакции Постановлений Правительства Архангельской области от 29.01.2013 г. N 21-пп; от 18.02.2014 г. N 65-пп) ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений обязательных требований в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости "____" ___________ 20___ г. N _____________ ________________________ (место составления) Выдано _________________________________________________________ (наименование застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство) в отношении __________________________________________________________ объекта капитального строительства ___________________________________ расположенного по адресу: ____________________________________________ По результатам проведенной проверки составлен акт от ______ 20__ г. N ___________, на основании которого предписываю:_______________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (меры по устранению нарушений в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, иных нормативных правовых актов с указанием сроков их выполнения) Срок исполнения данного предписания до __________________________ За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания юридическое лицо, осуществляющее строительство, несет административную ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Информацию о выполнении настоящего предписания направить в срок до ______________ по адресу: ____________________________________________ _______________________ ________________ _____________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Экземпляр предписания получил (заполняется представителем застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве). _______________________ ________________ _____________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "_____" _______________ 20___ г. ________________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
