Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2010 по делу n А55-27768/2009. Отменить решение полностью и принять новый с/а

статей 328, 405, 406, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации исключает ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ.

При таких обстоятельствах правовые основания для расторжения муниципального контракта № 177 от 25.08.2009 г., заключенного Комитетом и ООО «Фемида», в соответствии с пунктом 2 статьи 450, пунктом 2 статьи 715, пунктом 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют.

С учетом изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что выводы, изложенные в решении суда первой инстанции, не соответствуют обстоятельствам дела, решение принято с нарушением норм материального права и подлежит отмене на основании части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием по делу нового судебного акта об отказе в удовлетворении исковых требований.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе подлежат отнесению на истца. Истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем государственная пошлина по иску и апелляционной жалобе взысканию не подлежит, а уплаченная ответчиком при подаче апелляционной жалобы государственная пошлина подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 23 декабря 2009 года по делу №А55-27768/2009 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Фемида», г. Самара, из федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 1000 руб., уплаченную платежным поручением № 267 от 20 января 2010 года.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа.

Председательствующий

Судьи

В.А. Морозов

Е.А. Терентьев

О.Е. Шадрина