Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2015 по делу n А21-9661/2012. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

05 мая 2015 года

Дело №А21-9661/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 28 апреля 2015 года

Постановление изготовлено в полном объеме 05 мая 2015 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Будылевой М.В.

судей  Дмитриевой И.А., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Бебишевой А.В.

при участии: 

от истца: не явился (извещен);

от ответчика: Митяева А.С. по доверенности от 23.09.2014;

от третьего лица: не явился (извещен);

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-5266/2015) ЗАО "Лада Инжиниринг Инвест Компании" на решение Арбитражного суда  Калининградской области от 29.12.2014 по делу № А21-9661/2012 (судья Педченко О.М.), принятое

по иску  Администрация МО "Светлогорский район"

к ЗАО "Лада Инжиниринг Инвест Компании"

3-е лицо: Муниципальное автономное учреждение "Управление капитального строительства администрации Светлогорского района"

о понуждении к исполнению и о взыскании неустойки по муниципальному контракту №13-11/08 от 28.11.2008

установил:

Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Светлогорский район» (ИНН: 3912002917; ОГРН: 1023902054967) обратилось в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ), к закрытому акционерному обществу «Лада Инжиниринг Инвест Компани» (ИНН:7702128300; ОГРН: 1027739144553) о взыскании штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ по муниципальному контракту № 13-11/08 от 28.11.2008  за период с 01.02.2011 по 17.12.2014 (1397 дней) в размере 69 156 878,45 руб., обязании исполнить обязательство по завершению работ по устранению выявленных недостатков         и дефектов по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в порядке, установленном муниципальным контрактом на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, заключенного 28.11.2008 за №13-11/08, проектной документацией к нему, выполнив ремонтно-строительные работы:

Тепловой пункт:

1.         Выполнить монтаж обратных клапанов:. - диаметром 50 мм (система водоснабжения) - 1 шт.; диаметром 25 мм (этиленгликоль) - 1 шт.;

2.         Выполнить изоляцию трубопроводов в границах теплового пункта -29,92 кв.м;

3.         Выполнить теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжени Д=32 мм - 3,83 кв.м;

4.         Представить акты на гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 100 и 200 мм.

Монтаж систем вентиляции:

1.         Приточные, приточно-вытяжные установки, приточные системы, вытяжные системы;

2.         Подключить к системе автоматики. Выполнить пуско-наладочные работы - 34 установки;

3.         Установить воздухозаборную решетку для приточной установки П-1 одна штука.

Монтаж системы отопления:

1. Выполнить монтаж приборов отопления, термоголовок, воздушных кранов, радиаторных вентилей - кол-во 6.

Монтаж систем кондиционирования:

1. Выполнить обвязку чиллеров (К-1, К-2), подключить к системе холодоснабжения приточной системы П-1 сечением - 2 установки.

Кип и автоматика:

1. Выполнить монтаж систем автоматики в полном объеме - к-т 5.

Теплоснабжение калориферов приточных установок:

1.         Выполнить монтаж насосов, кранов, обратных клапанов, воздухосборников - 16 шт.;

2.         Выполнить изоляцию трубопроводов теплоснабжения калориферов -100 п.м.;

3.         Заполнить трубопроводы теплоснабжения калориферов этиленгликолем - 100 п.м.

Утепление цоколя:

1.         Разработка грунта вручную - 458 куб.м;

2.         Разборка прижимной стенки в ?   кирпича - 84 кв.м;

3.         Устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой - 650 кв.м;

4.         Кладка прижимной стенки в ? кирпича на битумной мастике - 84 кв.

5.         Засыпка вручную грунтом - 458 куб.м.

Смена наружных стеновых панелей и усиление оконных проемов в Блоках I и III:

1.         Демонтаж десяти оконных блоков - 119,6 кв.м;

2.         Демонтаж металлоконструкция - 0,5 т;

3.         Демонтаж панелей стеновых - 4 шт.;

4.         Установка стеновых панелей - 4 шт.;

5.         Усиление оконных проемов С-  профилем - 172 м.п.;

6.         Установка оконных блоков - 119,6 кв.м.

Гидроизоляция пола душевых (цокольный этаж - пом. 37, 42, 44, 53, 54 60, 76; 1 этаж -пом. 30; 2 этаж - пом. 23):

1.         Разборка покрытия и плинтусов пола из керамической плитки —118,8 кв.м;

2.         Разборка   бетонной стяжки полов – 118,8кв.м.;

3.         Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции- 118,8 кв.м;

4.         Устройство стяжки цементной толщиной 50мм-118,8 кв.м;

5.         Облицовка пола керамической плиткой- 118,8 кв.м;

6.         Устройство плинтусов их плиток керамических – 111,6 п.м.

Противопожарные перегородки:

1.         Демонтаж стеклопакетов- 93,07 кв.м;

2.         Установка стеклопакетов- 93,07 кв.м.

Кровля:

1.         Снятие покрытия из наплавляемых материалов – 329 кв.м;

2.         Устройство выравнивающей стяжки- 329 кв.м;

3.         Устройство покрытия из наплавляемых материалов 329 кв.м.

Кинозал(1этаж помещение №39):

1.         Устройство конструкции пола в зале – 123, 9кв.м.

А также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов по оплате экспертизы в сумме 900 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено муниципальное    автономное    учреждение «Управление капитального строительства администрации Светлогорского района» (ИНН:   3912007697;   ОГРН:   1023902055242).

Решением суда от 29.12.2014 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ответчика в месячный срок со дня вступления решения в законную силу устранить за счет собственных средств строительные недостатки (дефекты) на объекте «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Калининградская область, г.Светлогорск, ул.Яблоневая, д.13», указанные в Таблице №5 экспертного заключения №179/16 от 30.06.2014г.: Тепловой пункт. Выполнить монтаж обратных клапанов: диаметром 50мм(система водоснабжения); диаметром 25мм(этиленгликоль). Выполнить изоляцию трубопроводов в границах теплового пункта. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов горячего водоснабжения Д=32мм. Монтаж системы вентиляции. Приточные, приточно-вытяжные установки, приточные системы, вытяжные системы подключить к системе автоматики. Выполнить пуско-наладочные работы. Установить воздухозаборную решетку для приточной установки П-1. Монтаж  системы  отопления.  Выполнить  монтаж  приборов  отопления,  термогловок, воздушных кранов, радиаторных вентилей. Монтаж системы    кондиционирования.     Выполнить    обвязку    чиллеров    (К-1,    К-2), Подключить к системе холодоснабжения приточной системы П-1 сечением. Кип и автоматика. Выполнить монтаж систем автоматики в полном объеме. Теплоснабжение калориферов приточных установок. Выполнить монтаж насосов, кранов, обратных клапанов, воздухосборников. Выполнить изоляцию трубопроводов теплоснабжения калориферов. Заполнить трубопроводы теплоснабжения калориферов этиленгликолем. Утепление цоколя: разработка грунта вручную – 458м3; разборка прижимной стенки в ? кирпича – 84м2; устройство гидроизоляции из пленки полиэтиленовой -650м2; кладка прижимной стенки из 1/2 кирпича на битумной мастике -84м2; засыпка вручную грунтом – 458м3. Смена наружных стеновых панелей и усиление  оконных  проемов в Блоках  I и II: демонтаж десяти оконных блоков – 119м2; -демонтаж металлоконструкций- 0,5т; демонтаж панелей стеновых – 4 шт.; - установка стеновых панелей – 4 шт.; усиление оконных проемов С-профилем- 172п.м.; установка оконных блоков – 119м2. Гидроизоляция пола душевых (цокольный этаж – помещения №№37, 42, 44, 53, 54, 60, 76; 1 этаж – помещения №30;2 этаж- помещение №23): - разборка покрытия и плинтусов пола из керамической плитки- 118,8м2; разборка бетонной   стяжки полов- 118,8м2; устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции- 118,8м2; -устройство стяжки цементной толщиной 50мм-118,8м2 облицовка пола керамической плиткой- 118,8м2; устройство плинтусов их плиток керамических – 111,6 п.м. Противопожарные перегородки: демонтаж стеклопакетов- 93,07м2; установка стеклопакетов- 93,07м2. Кровля: снятие покрытия из наплавляемых материалов – 329м2; устройство выравнивающей стяжки- 329м2; устройство покрытия из наплавляемых материалов 329м2. Кинозал(1этаж помещение №39): устройство конструкции пола в зале – 123, 9м2.

В остальной части иска отказано. Также с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы по оплате экспертизы в размере 900 000 руб.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что работы выполнены надлежащим образом. По мнению ответчика, экспертное заключение №179/16 от 30.06.2014 не может являться надлежащим доказательствам несоответствия качества работ условиям контракта, проектно-сметной документации и нормативно-технической документации. В обоснование апелляционной жалобы ответчик также ссылается на чрезмерность расходов на проведение строительно-технической экспертизы.

Истец и третье лицо, надлежащим образом извещенные о месте и времени рассмотрения дела, своих представителей в судебное заседание не направили. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы жалобы, считает решение суда незаконным и необоснованным.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, на основании протокола аукциона от  17.11.2008 №115/02-А Аукционной комиссии Конкурсного Агентства      Калининградской области, между Администрацией муниципального образования   «Светлогорский городской округ» (Муниципальный заказчик), Обществом (Генеральный подрядчик) и Учреждением (Заказчик-застройщик) заключен муниципальный контракт №13-11/08 от 28.11.2008 на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Калининградская область, г.Светлогорск (далее – контракт). Впоследствии   Муниципальный заказчик по контракту именуется Администрация муниципального образования «Светлогорский район».

Согласно пункту 1.1 контракта Муниципальный заказчик поручает, а Общество как Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы    по строительству (далее – работы) физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Калининградская область, г.Светлогорск, ул.Яблоневая, 13 (далее- объект)       и вводу объекта в эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта Заказчик-застройщик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком работы при условии соответствия их результатов требованиям контракта, и оплатить их в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

В силу пункта 1.4 контракта в течение срока действия контракта стороны не вправе вносить изменения в существенные условия контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством и контрактом. Под существенными условиями контракта принимаются: предмет контракта, цена контракта, сроки выполнения работ, объем, качество работ.

В пункте 1.3 контракта согласовано, что Администрация как Муниципальный заказчик обеспечивает оплату работ по контракту и оплату услуг и затрат Заказчика-застройщика в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии выделения соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

В силу пункта 3.3 контракта Заказчик-застройщик в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии доведения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, обязуется перечислить на счет Генерального подрядчика сумму, указанную в пункте 3.1 контракта, в следующем порядке: аванс в размере до 30 % от цены контракта в течение 15 банковских дней с момента поступления денежных средств на счет Заказчика-застройщика от Муниципального заказчика и при условии выставления Генеральным подрядчиком счета на авансирование. Погашение аванса осуществляется в процентном соотношении от стоимости выполненных работ по каждому акту выполненных работ формы КС-2; дальнейшая оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании подписанных Заказчиком–застройщиком и Генеральным подрядчиком актов приема-сдачи выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-2 и КС-3) на бумажных и электронных носителях в форме сметных программ за фактически выполненные объемы работ по мере поступления средств на счет Заказчика-застройщика при условии выделения лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Заказчика-застройщика, а также итогового акта сверки расчетов, составленного в соответствии с пунктом 3.6 контракта (в случае его составления).

На основании пункта 4.1.1 контракта Муниципальный заказчик обязан перечислить Заказчику-застройщику бюджетные средства в соответствии с   разделом 3 контракта.

Дополнительным соглашением от 20.07.2009 к контракту пункт 4.1.1 изменен и изложен в следующей редакции: «Муниципальный заказчик обязан перечислить Заказчику-застройщику бюджетные средства в соответствии с разделом 3 контракта. В случае невозможности перечисления денежных средств Заказчику-застройщику, Муниципальный заказчик во исполнение пункта 3.1 настоящего контракта, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, при условии доведения соответствующих лимитов бюджетных обязательств, обязуется перечислить на счет Генерального подрядчика сумму, указанную в пункте 3.1 настоящего контракта в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего контракта, на основании письма Заказчика–застройщика. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Муниципального заказчика».

Также Дополнительным соглашением от 20.07.2009 контракт дополнен пунктом 4.4.2, согласно которому Заказчик–застройщик имеет право передавать свои полномочия Муниципальному заказчику по перечислению денежных средств на счет Генерального подрядчика на основании письма-поручения.

Работы, подлежащие выполнению Генеральным подрядчиком, указаны в Приложении №1 к контракту «Техническое задание».

30.11.2010 Обществом