Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2013 по делу n А32-12574/2012. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

суде первой инстанции ходатайство о снижении размера неустойки заявлено не было. С учетом изложенных разъяснений Пленума ВАС РФ, в отсутствии мотивированного ходатайства о снижении размера неустойки у суда отсутствуют основания для применения положений статьи 333 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований учреждения о расторжении государственного контракта и взыскании неустойки.

 Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение искового заявления и апелляционной жалобы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ООО «Краснодаргипродревпром».

Поскольку учреждением при подаче иска уплачена госпошлина в большем размере, чем это предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации, ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату из федерального бюджета 7 789 руб. 82 коп. государственной пошлины по платежному поручению № 1029 от 22.06.2012.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 15.02.2013 по делу № А32-12574/2012 отменить.

Расторгнуть государственный контракт № 435/07 на выполнение проектных и изыскательских работ для государственных нужд по объекту: «Жилой корпус на 130 мест геронтологического центра «Екатеринодар», г. Краснодар, ул. Старокубанская, 36/2» (ПИР) от 17.12.2007, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Краснодаргипродревпром» (ИНН 2310077712, ОГРН 1022301609923) и государственным казенным учреждением «Главное управление строительства Краснодарского края» (ИНН 2310068690, ОГРН 1022301609307).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Краснодаргипродревпром» (ИНН 2310077712, ОГРН 1022301609923) в пользу государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» (ИНН 2310068690, ОГРН 1022301609307) 923 578 руб. 43 коп. неустойки.

Возвратить государственному казенному учреждению «Главное управление строительства Краснодарского края» (ИНН 2310068690, ОГРН 1022301609307) из федерального бюджета 7 789 руб. 82 коп государственной пошлины излишне уплаченной при подаче искового заявления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Краснодаргипродревпром» (ИНН 2310077712, ОГРН 1022301609923) в пользу государственного казенного учреждения «Главное управление строительства Краснодарского края» (ИНН 2310068690, ОГРН 1022301609307) 25 471 руб. 56 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска, 2000 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий                                                                        С.А. Кузнецов

Судьи                                                                                                      Н.В. Ковалева

                                                                                                                 Б.Т. Чотчаев