Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2014 по делу n А53-22250/2013. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

ПЯТНАДЦАТЫЙ  АРБИТРАЖНЫЙ  АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ  СУД

Газетный пер., 34/70/75 лит А, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: [phone], факс: [phone]

E-mail: [email protected], Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

по проверке законности и обоснованности решений (определений)

арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону                                                         дело № А53-22250/2013

25 июня 2014 года                                                                              15АП-8064/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 июня 2014 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ереминой О.А.

судей  Величко М.Г., Ковалевой Н.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Косеевой М.С.

при участии:

от истца – представитель Грогуленко В.И. по доверенности № 1044 от 09.06.2014, паспорт;

от ответчика – представитель Михайлова К.В. по доверенности от 18.03.2014;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Мастер" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 20.03.2014 по делу № А53-22250/2013

по иску МБУЗ "Центральная городская больница"

к ответчику - ООО "Мастер"

о взыскании неустойки и по встречному иску

принятое в составе судьи Тановой Д.Г.

УСТАНОВИЛ:

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Мастер» о взыскании неустойки по договорам № 743 от 25.04.2012, № 128 от 15.11.2012, № 989 от 04.09.2012 в размере 631337 руб. 55 коп., задолженности по оплате коммунальных услуг в размере 1365961 руб. 95 коп.

В свою очередь, общество с ограниченной ответственностью «Мастер» обратилось в суд с встречным иском о взыскании неосновательного обогащения в размере 2038411 руб. 06 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 77864 руб. 51 коп. (с учетом увеличения размера исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – т. 4 л.д. 35-36).

Решением от 20.03.2014 первоначальный иск удовлетворен частично, с ООО «Мастер» в пользу МБУЗ  «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского взыскано 631337 руб. 55 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части первоначального иска отказано. В удовлетворении встречного иска отказано.

Решение мотивировано тем, что ООО «Мастер» допущено нарушение срока выполнения работ. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств, к ответчику применена договорная ответственность в виде взыскания неустойки. Поскольку условиями договоров № 743 от 25.04.2012, № 128 от 15.11.2012 не предусмотрена обязанность подрядчика по оплате коммунальных услуг, в удовлетворении первоначального иска в части требования о взыскании задолженности по коммунальным платежам в размере 1365961 руб. 95 коп. отказано. В связи с тем, что доказательств, свидетельствующих о согласии заказчика на выполнение спорных дополнительных работ ООО «Мастер», не представлено, основания для удовлетворения встречного иска отсутствуют.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО «Мастер» обжаловало его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что заказчиком не передавалась проектная документация на выполнение работ по договору № 743 от 25.04.2010 в полном объеме. Переданная документации не соответствовала требованиям действующего законодательства. Проект не был утвержден и заверен заказчиком. Неоднократные требования о предоставлении документации оставлены заказчиком без удовлетворения. В связи с задержкой сдачи объекта подрядчик понес убытки, следовательно, заказчик не вправе требовать уплаты неустойки. Кроме того, подрядчиком выполнены дополнительные работы в интересах заказчика. Дополнительные работы приняты заказчиком и подлежат оплате. По мнению заявителя, на сумму задолженности за дополнительные работы обоснованно начислены проценты за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ответчика жалобу поддержал.

Представитель истца доводы жалобы отклонил как несостоятельные, просил решение оставить без изменения.

Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, 25.04.2012 между МБУЗ  «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского (заказчик) и ООО «Мастер» (подрядчик) на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0358300048212000039 от 12.04.2012, заключен договор № 743 на капитальный ремонт здания соматической больницы МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского Ростовской области (т. 1 л.д. 13-17), в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить комплекс работ по капитальному ремонту здания соматической больницы МБУЗ «Центральная городска. Больница» г. Каменск-Шахтинского, расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, пер. Садовый, 1А, в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными договором, в объеме, указанном в сметной документации (приложение № 1 к настоящему договору) и в сроки, в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2 к договору), а заказчик обязался принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

Согласно пункту 2.1 договора цена договора составляет 56023380 рублей, в том числе НДС 8545940 рублей. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением соглашения сторон о снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора (пункт 2.2 договора).

В пункте 2.3 договора определено, что цена договора включает налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые подрядчиком в рамках исполнения договоры, расходы на транспортировку, доставку по адресу заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, а также затраты, в том числе на стоимость понесенных подрядчиком затрат по эксплуатации объекта капитального ремонта (в том числе коммунальные платежи).

В соответствии с пунктом 3.1.17 договора подрядчик обязан обеспечивать за свой счет содержание и уборку помещений объекта, где производятся работы и прилегающей непосредственно к ней территории, обеспечить вывоз отходов в соответствии с требованиями ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В пункте 4.1 договора установлено, что  работы должны быть произведены в срок с момента заключения договора по 01.12.2012. Работы должны производиться в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, являющимся приложением № 2 к договору (пункт 4.2 договора).

Согласно пункту 8.3 договора в случае нарушения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации цены договора за каждый день просрочки срока, установленного графиком выполнения работ.

К договору стороны подписали график выполнения работ (т. 1 л.д. 15). В соответствии с графиком подрядчик обязался выполнить в апреле 2012 года работы стоимостью 4269772 руб. 25 коп., в мае 2012 года – 5859047 руб. 74 коп., в июне 2012 года – 9354282 руб. 25 коп., в июле 2012 года – 9354282 руб. 28 коп., в августе 2012 года – 8271210 руб. 28 коп., в сентябре 2012 года – 7219715 руб. 93 коп., в октябре 2012 года – 7018156 руб. 68 коп., в ноябре 2012 года – 4676912 руб. 59 коп.

Во исполнение названного договора подрядчик выполнил работы стоимостью 23846157 руб. 36 коп.

Работы приняты заказчиком по справкам о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 11.12.2012, № 9 от 21.12.2012, № 10 от 30.01.2013, № 11 от 30.01.2013, № 12 от 05.02.2013, № 13 от 15.04.2013, № 14 от 20.05.2013, № 15 от 31.05.2013, № 16 от 17.06.2013,и № 17 от 23.07.2013 (т. 1 л.д. 23-31, 50).

Из справок о стоимости выполненных работ и затрат следует, что работы выполнены 11.12.2012 на сумму 10279238 рублей, 21.12.2012 на сумму 2000000 рублей, 05.02.2013 на сумму 3277195 руб. 99 коп., 15.04.2013 на сумму 2596744 руб. 34 коп., 20.05.2013 на сумму 2379750 руб. 20 коп., 31.05.2013 на сумму 761480 руб. 21 коп., 17.06.2013 на сумму 2551748 руб. 62 коп., 23.07.2013 на сумму 711854 руб. 21 коп.

Между МБУЗ  «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского (заказчик) и ООО «Мастер» (подрядчик) 04.09.2012 на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме N 0358300048212000164 от 20.08.2012, заключен договор № 989 на выборочный капитальный ремонт здания акушерского корпуса МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского Ростовской области (т. 1 л.д. 72-76), согласно которому подрядчик обязался выполнить комплекс работ по выборочному капитальному ремонту здания акушерского корпуса МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского, расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, пер. Садовый, 3, в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными договором, в объеме, указанном в сметной документации (приложение № 1 к настоящему договору) и в сроки, в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2 к договору), а заказчик обязался принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

Согласно пункту 2.1 договора, цена договора составляет 3338931 руб. 46 коп., в том числе НДС 509328 руб. 53 коп. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением соглашения сторон о снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора (пункт 2.2 договора).

В соответствии с пунктом 4.1 договора работы должны быть произведены в срок с момента заключения договора по 01.10.2012. Работы должны производиться в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ, являющимся приложением № 2 к договору (пункт 4.2 договора).

В пункте 8.3 договора установлено, что в случае нарушения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации цены договора за каждый день просрочки срока, установленного графиком выполнения работ.

В материалы дела представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.09.2012, № 2 от 01.10.2012, № 3 от 19.12.2012 (т. 1 л.д. 78-80) из которых следует, что работы выполнены 11.09.2012  на сумму 1034419 руб. 73 коп., 01.10.2012 на сумму 2157666 руб. 13 коп., 19.12.2012 на сумму 146845 руб. 60 коп.

Между МБУЗ  «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского (заказчик) и ООО «Мастер» (подрядчик) 15.11.2012 на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № 0358300048212000251 от 31.10.2012, заключен договор № 128 на выборочный капитальный ремонт здания соматической больницы МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского Ростовской области (т. 1 л.д. 41-45), по условиям которого подрядчик обязался выполнить комплекс работ по выборочному капитальному ремонту здания соматической больницы МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского, расположенного по адресу: г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, пер. Садовый, 1А, в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными договором, в объеме, указанном в сметной документации (приложение № 1 к настоящему договору) и в сроки, в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2 к договору), а заказчик обязался принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

Согласно пункту 2.1 договора, цена договора составляет 3908279 руб. 43 коп., в том числе НДС 596178 руб. 22 коп. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением соглашения сторон о снижении цены договора без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора (пункт 2.2 договора).

В пункте 2.3 договора определено, что цена договора включает налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые подрядчиком в рамках исполнения договоры, расходы на транспортировку, доставку по адресу заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, а также затраты, в том числе на стоимость понесенных подрядчиком затрат по эксплуатации объекта капитального ремонта (в том числе коммунальные платежи).

В соответствии с пунктом 3.1.17 договора подрядчик обязан обеспечивать за свой счет содержание и уборку помещений объекта, где производятся работы и прилегающей непосредственно к ней территории, обеспечить вывоз отходов в соответствии с требованиями ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

В пункте 4.1 договора установлено, что  работы должны быть произведены в срок с момента заключения договора по 20.12.2012.

В соответствии с пунктом 8.3 договора в случае нарушения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации цены договора за каждый день просрочки срока, установленного пунктом 4.1.

Согласно справкам о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 15.04.2013, № 3 от 20.05.2013, № 4 от 23.07.2013 (т. 1 л.д. 47-49) работы выполнены 15.04.2013 на сумму 832256 руб. 99 коп., 20.05.2013 на сумму 1030659 руб. 58 коп., 23.07.2013 на сумму 780267 руб. 46 коп.

В связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ, а также в связи с наличием задолженности за коммунальные услуги, МБУЗ «Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинского обратилось в арбитражный суд с иском.

ООО «Мастер» представлены к приемке работы на общую стоимость 2039794 руб. 02 коп. по акту № 78 от 23.07.2013 и справке о стоимости выполненных работ и затрат № 18 от 23.07.2013 (т. 1 л.д. 72-77).

Заказчиком акт и справка не подписаны.

Полагая, что заказчиком не исполнены обязательства по оплате выполненных дополнительных работ стоимостью 2039794 руб. 02 коп., ООО «Мастер» обратилось в арбитражный суд