Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2012 по делу n А60-5693/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

претензии от 22.11.2011 истец просил ответчика в добровльном порядке расторгнуть контракт (л.д. 76). Данная претензия получена ответчиком 22.11.2011, однако, работы к указанному сроку не выполнены, ответа на претензию не последовало.

При таких обстоятельствах довод жалобы о не соблюдении истцом претензионного порядка урегулирования спора подтверждения в материалах дела не нашел. Оснований для оставления искового заявления без рассмотрения (абз.1 п. 2  ст. 148 АПК РФ) у суда не имелось.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В силу п. 4.3 контракта за несвоевременное выполнение работ подрядчик выплачивает заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Поскольку факт нарушения ответчиком обязательства о сроках производства работ подтвержден материалами дела, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требование истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 3 189 руб. 86 коп., начисленной за период с 01.09.2011 по 05.02.2012 на стоимость невыполненных работ.

Согласно п.10 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в контракт включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом. В п.11 названной статьи указано, что в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Начисление неустойки на общую сумму контракта не противоречит Федеральному  закону от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

 Иные доводы жалобы  рассмотрены  судом и отклонены, поскольку отмену правильного судебного акта не влекут.

При  указанных обстоятельствах  оснований  для отмены обжалуемого  решения не  имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ  расходы за подачу апелляционной жалобы возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст.ст.  110, 258, 268, 269, 271  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л :

       Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 апреля  2012 по делу № А60 – 5693/2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу -  без удовлетворения. 

    Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий                                                                  М.Н. Кощеева 

Судьи                                                                                                 Р.А. Балдин

                                                                                                           Е.О. Никольская