Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27.09.2012 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Изменить решение (ст.269 АПК)

документации для строительства части объекта осуществляется на основании договора № 6518/08-2008 от 26.03.2008 на разработку и корректировку рабочей документации проекта Богучанской ГЭС (в части проектирования СПК), заключенного между ОАО «Богучанская ГЭС» в лице ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и проектировщиком филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС»- «Институт Гидропроект» (далее договор проектирования). Проектировщик и подрядчик заключили договор субпроектирования на разработку рабочей документации в отношении строительства части объекта в связи с чем разработка и выдача рабочей документации, необходимой для исполнения настоящего договора, контролируется подрядчиком. Стороны при этом осознают и соглашаются с тем, что интерес заказчика состоит в неразрывности и взаимосвязанности процесса проектирования рабочей документации и строительства части объекта силами подрядчика.  

В пункте 3.1 договора стороны предусмотрели сроки выполнения работ: начальный срок выполнения работ - «01» ноября 2008 года.

 В дополнительном соглашении № 20 к договору стороны установили конечный срок выполнения работ как срок завершения всех работ по договору - 25 августа 2011 года.

Сроки выполнения промежуточных этапов работ определяются в календарном плане производства работ (приложение №2 к договору), а так же по отдельным этапам работ указаны в дополнительных соглашениях:

Дополнительное соглашение №8 - выполнение до 31.12.2009 г.;

Дополнительное соглашение №13 - выполнение с 25 апреля 2010 г. по 06 мая 2010 г.;

Дополнительное соглашение №20 - выполнение с 26 июня 2011г. по 25 августа 2011 г.;

Дополнительное соглашение №21 - выполнение до 25 июня 2011 г.

Из пункта 3.2 договора следует, что если в процессе выполнения работ не связанным с невыполнением подрядчиком своих обязательств, возникает необходимость продления сроков выполнения работ, такие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением к договору.

В соответствии с пунктом 3.3 договора подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ в следующих случаях: если невыполнение заказчиком своих обязательств по договору непосредственно приводит к просрочке выполнения работ подрядчиком, и подрядчик не может избежать (сократить) данную просрочку посредством выполнения иных работ по договору; в случае увеличения объемов работ, непосредственно связанных со строительством части объекта и внесения соответствующих изменений в рабочую документацию по причинам, не зависящим от подрядчика.

В пункте 4.1 договора с учетом положений дополнительных соглашений № 7,8,10 к договору, стороны установили, что цена работ по договору составляет                                        899 613 752 руб. 98 коп.

Для осуществления взаиморасчетов, установления сроков сдачи-приемки выполненных работ и осуществления иных действий по договору стороны определили в качестве отчетного периода для выполнения работ с 26-го числа предшествующего календарного месяца по 25 число текущего календарного месяца включительно.

Порядок оплаты работ с учетом условий дополнительного соглашения № 6, определен в пункте 5.1 договора: аванс - 2 247 911,39 руб. (выплачивается в течение 30 дней с даты начала выполнения работ). Остальные платежи за выполненные работы, осуществляются заказчиком ежемесячно, на основании подписанных сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). После подписания сторонами всех названных в настоящем пункте документов подрядчик предоставляет заказчику счет на оплату в двух экземплярах и оригинал счета-фактуры в двух экземплярах на сумму выполненных и принятых заказчиком работ, оформленной в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ. Заказчик осуществляет оплату принятых работ в течение 30 календарных дней после получения от подрядчика счета на оплату и оригинала счета-фактуры.

В параграфе 6 договора установлены обязательства подрядчика:

- пункт 6.1 соблюдать все положения договора подряда, в том числе, что касается своего технического уровня, квалификации, отношения к работе, качества выполнения проекта производства работ, а также выполнения других обязательств в соответствии с договором. Подрядчик должен предоставить весь необходимый персонал и рабочую силу, транспорт, материалы, офисные помещения, мастерские, инструмент, станки, строительное оборудование, а также все необходимые ресурсы , и все, что необходимо для  временного или постоянного выполнения работ, включая также все, что необходимо для выполнения проекта производства работ и исполнения обязательств по договору;

- пункт 6.26 арендовать у ОАО «Богучанская ГЭС» общежитие № 10 Вахтового поселка для проживания работников, занятых на строительстве СПК, а также работников иных подрядных организаций. Заказчик гарантирует передачу общежития № 10 в аренду подрядчику в 10-ти дневный срок после подписания договора.

В параграфе 7 договора установлены обязательства заказчика:

- пункт 7.1 передать подрядчику по акту строительную площадку после подписания договора, оформить акт-допуск для производства работ;

- пункт 7.5 передать подрядчику, имеющуюся на момент подписания договора рабочую документацию, согласно приложению № 5. Иную рабочую документацию, необходимую для производства работ, заказчик обязуется предоставить после выдачи ее проектировщиком. При этом, исполнение обязанности заказчиком по предоставлению подрядчику рабочей документации, не указанной в приложении № 5 к договору, напрямую зависит от своевременной разработки и контроля за разработкой рабочей документации подрядчиком в соответствии с пунктом 2.9 договора.

Согласно пункту 16.4 договора за нарушение сроков выполнения работ по договору, при отсутствии вины заказчика, подрядчик по требованию заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены просроченного объема работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены работ.

В дополнительном соглашении № 11 от 05.02.2010 стороны дополнили раздел 16  договора подряда № BGC182 от 12.11.2008 пунктом 16.11, из которого следует, что в случае  невыполнения или ненадлежащего выполнения условий договора за текущий квартал по вине подрядчика стоимость работ соответствующего периода (квартала) корректируется стоимость работ в сторону уменьшения на 7% от стоимости работ (затрат, контролируемых подрядчиком) соответствующего периода (квартала), по которым не выполнены договорные обязательства. Невыполнением, ненадлежащим выполнением, указанным в настоящем пункте является нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом производства работ (приложение №2 к договору), в рамках соответствующего периода (квартала).

01.11.2008 строительная площадка для производства работ была передана от заказчика подрядчику по акту-допуску для производства строительно-монтажных работ на территории организации. Заказчиком также была передана рабочая документация в соответствии с приложением № 5 к договору.

ООО «Энерготрансстрой» выполнило, а ОАО «Богучанская ГЭС»  приняло работ на общую сумму - 342 537 158 руб. 51 коп., что подтверждается актами приемки выполненных работ (КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3): от 25.11.2008 № 1, от 25.12.2008 № 2, от 25.01.2009 № 3, от 25.02.2009 № 4, от 25.03.2009 № 5, от 25.04.2009 № 6, от 25.07.2009 № 7, от 26.06.2009 № 8, от 26.07.2009 № 9, от 26.08.2009 № 10, от 26.10.2009 № 11,12, 13, от 25.11.2009 № 14, от 10.12.2009 № 15, от 31.12.2009 № 16, от 25.01.2010 № 17, 17.1, от 25.02.2010 № 19, от 25.03.2010 № 21, от 25.04.2010 № 23, от 25.05.2010 № 25, от 25.06.2010 № 27, от 29.06.2010 № 29, от 26.07.2010 № 31, от 26.08.2010 № 33, от 26.09.2010 № 35, от 26.10.2010 № 37, от 26.11.2010 №39, от 31.12.2010 № 41, от 26.01.2011 № 2, от 26.02.2011 № 4, от 31.03.2011 № 6, от 28.04.2011 № 8, от 31.05.2011 № 10, от 30.06.2011 № 12, от 26.07.2011 № 14, от 31.08.2011 № 16, 18, от 25.09.2011 № 20.

Заказчик оплатил принятые от подрядчика работы надлежащим образом, что подтверждается платежными поручениями: №6479 от 29.12.2008, №385 от 17.02.2009, №652 от 03.03.2009, №703 от 28.04.2009, №704 от 28.04.2009, №170 от 22.05.2009, №171 от 22.05.2009, №169 от 22.05.2009, №636 от 26.06.2009, №179 от 29.07.2009, №396 от 07.08.2009, №397 от 07.08.2009, №685 от 2.08.2009, №31 от 15.09.2009, №33 от 15.09.2009, №32 от 15.09.2009, №30 от 15.09.2009, №29 от 15.09.2009, №403 от 30.10.2009, №755 от 30.11.2009, №255 от 28.12.2009, №650 от 28.12.2008, №256 от 29.01.2010, №777 от 25.02.2010, №728 от 25.02.2010, №246 от 29.03.2010, №397 от 29.03.2010, №660 от 09.04.2010, №821 от 19.04.2010, №819 от 19.04.2010, №387 от 25.05.2010, №855 от 17.06.2010, №844 от 10.06.2010, №618 от 28.07. 2010, №962 от 06.08.2010, №235 от 26.08.2010, №498 от 26.08.2010, №95 от 28.09.2010, №187 от 30.09.2010, №542 от 27.10.2010, №59 от 30.11.2010, №736 от 29.12.2010, №692 от 18.02.2011, №752 от 01.03.2011, №164 от 29.03.2011, №557 от 21.04.2011, №21 от 04.08.2011, №76 от 04.08.2011, №370 от 22.08.2011, №833 от 13.09.2011 и соглашениями о прекращении обязательств зачетом встречных требований: от 12.05.2009, от 01.07.2009, от 01.07.2009, от 28.07.2009, от 06.10.2009, от 02.11.2009, от 03.12.2009, 03.12.2009, от 17.02.2010, от 09.03.2010, от 24.03.2010, от 15.04.2010, от 21.05.2010, от 15.06.2010, от 20.07.2010, от 19.08.2010, от 22.09.2010, от 30.09.2010, от 27.10.2010, от 17.11.2010, от 20.12.2010, от 27.07.2011, от 01.08.2011, от 01.11.2011.

В исковом заявлении истец указывает, что ответчик на протяжении действия договора систематически допускал просрочки исполнения обязательств, в связи с чем истцом направлялись в адрес ответчика претензии и письма претензионного характера: БГ-01-1-3621-09 от 14.07.2009, БГ-01 -1-4343-09 от 14.08.2009, БГ-01-1-5098-09 от 16.09.2009, БГ-01-1-6157-09 от 29.10.2009, БГ-01-1-466- 10 от 26.01.2010, БГ-01-1-1244-10 от 26.02.2010, БГ-01-1-1713-10 от 26.03.2010, БГ-01-1-1933-10 от 12.04.2010, БГ-01-1-2369-10 от 15.05.2010, БГ-01-1-2793-10 от 11.06.2010, БГ-01-1-3098-10 от 02.07.2010, БГ-01-1-3277-10 от 16.07.2010. БГ-01-1-3545-10 от 03.08.2010, БГ-01-1-4084-10 от 10.09.2010, БГ-01-1-4923-10 от 11.11.2010, БГ-01-1-1849- 11  от 03.05.2011, БГ-01-1-1964-11 от 11.05.2011, БГ-01-1-2083-11 от 18.05.2011, БГ-01-1-2556-11 от 17.06.2011, БГ-01-1-5194-11 от 25.11.2011.

В связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по своевременному выполнению работ на основании пункта 16.4 договора ответчику начислены пени в размере 27 583 067 руб. 26 коп.

В связи с просрочкой выполнения работ истец обратился к ответчику с досудебным предупреждением от 25.11.2011 № БГ-01-1-5194-11, неустойка ответчиком в добровольном порядке не погашена.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

12.11.2008 года между ОАО «Богучанская ГЭС» (заказчик) в лице ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и ООО «ГЕОСТРОЙ» (подрядчик) заключен договор подряда № BGC182, в соответствии с которым подрядчик принял на себя обязательства в соответствии с техническим заданием заказчика, утвержденной им рабочей документации и техническими условиями выполнить комплекс строительно-монтажных работ по возведению объектов СПК, КРУЭ-500 кВ. Объем Работ, который обязуется выполнить ответчик по договору, определен в техническом задании (приложение № 1 к Договору), календарном плане производства работ (Приложение № 2 к договору), а также в рабочей документации.

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно указал, что между сторонами возникли правоотношения регулируемые положениями параграфа 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 16.4 договора предусмотрено, что за нарушение сроков выполнения работ по договору, при отсутствии вины заказчика, подрядчик по требованию заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены просроченного объема работ за каждый день просрочки, но не более 10 % процентов от цены работ.

В связи с просрочкой исполнения подрядчиком обязательств по своевременному выполнению работ на основании пунктов 16.4 договора ответчику начислены пени в размере 27 583 067 руб. 26 коп. за период с 26.04.2010 по 26.12.2011.

ООО «ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ» возражая против исковых требований указывало на то, что заказчиком вовремя не предоставлялась рабочая документация, что приводило к задержке сроков строительства СПК БоГЭС.

В пункте 2.9 договора предусмотрено, что подготовка рабочей документации для строительства части объекта осуществляется на основании договора № 6518/08-2008 от 26.03.2008 на разработку и корректировку рабочей документации проекта Богучанской ГЭС (в части проектирования СПК), заключенного между ОАО «Богучанская ГЭС» в лице ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» и проектировщиком филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС»- «Институт Гидропроект». Указанным пунктом предусмотрено заключение договора субпроектирования на разработку рабочей документации в отношении строительства части объекта между поектировщиком и подрядчиком.

Из пункта 2.9 договора следует, что разработка и выдача рабочей документации, необходимой для исполнения настоящего договора, контролируется подрядчиком. Стороны при этом осознают и соглашаются с тем, что интерес заказчика состоит в неразрывности