Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2011 по делу n А51-17180/2009. Отменить решение полностью и принять новый с/а

не выполнивший обязанности, установленной п. 3 ст. 743 ГК РФ, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

         Вместе с тем, истец не доказал, что в рассматриваемом случае приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства.

         Невозможность сдачи объекта в эксплуатацию без использования дополнительного объёма провода к таким обстоятельствам не относится.

Поскольку подрядчиком была нарушена обязанность, предусмотренная п. 3 ст. 743 ГК РФ, он не вправе требовать от заказчика оплаты дополнительных работ и в том случае, если акты приемки работ подписаны представителем получателя, так как эти акты подтверждают лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие генподрядчика на оплату дополнительных работ. Указанная правовая позиция изложена в п. 10 информационного письма Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

         С учётом изложенного решение суда первой инстанции подлежит отмене, в удовлетворении исковых требований надлежит отказать.

         В соответствии с ч.ч. 1, 5 ст. 110 АПК РФ с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по апелляционной жалобе в размере 2 000 руб.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

  Решение Арбитражного суда Приморского края от 28.12.2010 по делу №А51-17180/2009 отменить.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "ДВ-Стройсервис" отказать.

Взыскать  с общества с ограниченной ответственностью "ДВ-Стройсервис" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе  в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

         Арбитражному суду  Приморского края выдать исполнительный лист.

         Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий:

К.П. Засорин

Судьи:

Л.Ю. Ротко

С.В. Шевченко