Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 по делу n А45-11635/2014. Постановление суда апелляционной инстанции по существу спора,Иск удовлетворить полностью, во встречном иске отказать

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Томск                                                                                            Дело № А45-11635/2014

27 марта 2015 года

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2015 года

Постановление в полном объеме изготовлено 27 марта 2015 года

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Шатохиной Е.Г.,

судей: Афанасьевой Е.В., Ждановой Л.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мозгалиной И.Н.,

при участии:

от истца: Носова И.В. по доверенности от 29.12.2014 (сроком на 1 год), паспорт,

от ответчика: Чадов Т.Б. по доверенности от 17.06.2013 (сроком на 2 года), паспорт;

от третьего лица: без участия (извещен);

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ИДЕЯ» (ОГРН 1145476046594), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс-Строй» (ОГРН 1116670013382), г. Екатеринбург,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца - общество с ограниченной ответственностью «Ларис НСК», г. Новосибирск,

о взыскании 5 942 584,11 рублей,

встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-Строй»

к обществу с ограниченной ответственностью «ИДЕЯ»

о взыскании 5 942 584,11 рублей,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Идея» (далее – ООО «Идея», истец) обратилось 16.06.2014 в Арбитражный суд Новосибирской области к обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс-Строй» (далее – ООО «Комплекс-Строй», ответчик) с иском о взыскании 5 245 147,27 рублей долга по договорам подряда №10/02- 12 от 24.02.2012, №09/02-12 от 24.02.2012, №11/03-12 от 15.03.2012, №15/03-12 от 21.03.2012, №25/04-12 от 26.04.2013, №03/05-12 от 29.05.2012, №28/06-12 от 28.06.2012, а также 697 436,84 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исковые требования обоснованы статьями 309, 310, 740, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате выполненных работ.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Ларис НСК» (далее – ООО «Ларис НСК», третье лицо)

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 13.08.2014 (резолютивная часть объявлена 12.08.2014) с ООО «Комплекс-Строй» в пользу ООО «Идея» взыскано 5 245 147,27  рублей долга, 697 436,84 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а всего 5 942 584,11 рублей; в доход федерального бюджета 52 712,92 рублей. С ООО «Комплекс-Строй» в пользу ООО «Идея» начиная с момента вступления решения в законную силу взысканы проценты за неисполнение судебного акта от 5 942 584,11 рублей (с учетом сумм поступающих платежей), исходя из ставки 8,25% годовых, до фактического исполнения решения.

ООО «Комплекс-Строй» не согласилось с решением Арбитражного суда Новосибирской области от 13.08.2014, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его изменить в части взыскания неустойки и уменьшить неустойку до 262 257,36 рублей, принять встречное исковое заявление и удовлетворить его в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указал на ненадлежащее его извещение о месте и времени судебного разбирательства, в связи с чем ответчик был лишен возможности представить свои возражения и доводы, предъявить встречные исковые требования к истцу. Кроме того, заявитель полагает, что общая сумма неустойки по заявленным истцом требованиям не должна превышать 5% от взыскиваемой суммы, то есть 262 257,36 рублей; предъявленный размер процентов несоразмерен неблагоприятным последствиям для истца.

ООО «Идея» в возражениях на апелляционную жалобу просило решение суда от 13.08.2014 оставить без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы и в принятии встречного иска отказать, указывая, что предъявленная ко взыскан задолженность за выполненные работы подтверждена надлежащими доказательствами; претензий по качеству и объемам выполненных работ от ответчика не поступало; ООО «Идея» является ненадлежащим ответчиком по встречному иску.

При проверке законности и обоснованности обжалуемого решения в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции установлено нарушение норм процессуального права, выразившееся в рассмотрении дела судом первой инстанции в отсутствие ООО «Комплекс-Строй», не извещенного надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

С учетом установленных обстоятельств Седьмой арбитражный апелляционный суд определением от 26.01.2015 (резолютивная часть объявлена 19.01.2015) перешел к рассмотрению арбитражного дела №А45-11635/2014 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Определением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2014 принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-Строй» к обществу с ограниченной ответственностью «Идея» о взыскании неосновательного обогащения и неустойки.

Встречные исковые требования обоснованы статьями 412, 330, 1102, 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы наличием у ООО «Комплекс-Строй» на момент уступки права требования к ООО «Ларис НСК», возникшие в связи с ненадлежащим выполнением третьим лицом обязательств по договорам №05/02-12 от 05.02.2012, №01/05-12 от 29.05.2012, №02/05-12 от 28.06.2012, №08/02-12 от 24.02.2012.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание апелляционной инстанции не явилось, отзыв на исковое заявление, встречное исковое заявление не представило.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ООО «Идея» исковые требования поддержал в полном объеме, против удовлетворения встречного иска возражал.

Представитель ООО «Комплекс-Строй»  на удовлетворении встречных исковых требований настаивал.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд апелляционной инстанции установил.

24.02.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и ООО «Ларис НСК» (подрядчиком) заключен договор подряда №09/02-12, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить работы по забивке свай и бурению для них скважин Жилой дом №3 на объекте многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, 1 этап в количестве 1373 штуки.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 230 рублей за м.п. Общая стоимость работ составляет 3 473 690 рублей, в том числе НДС 18% 529 884,92 рублей (пункт 5.1 договора №09/02-12).

Во исполнение обязательств по настоящему договору ООО «Ларис НСК» выполнило работы на общую сумму 3 435 740 рублей, что подтверждается подписанным сторонами без замечаний и возражений актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2012.

Также 24.02.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и ООО «Ларис НСК» (подрядчиком) заключен договор подряда №10/02-12, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить работы по забивке свай и бурению для них скважин Жилой дом №4 на объекте многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, 1 этап ориентировочно в количестве 600 штук.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 230 рублей за м.п. (пункт 5.1 договора №10/02-12).

В подтверждение факта выполнения ООО «Ларис НСК» работ по указанному договору в материалы дела представлен подписанный сторонами без замечаний и возражений акт о приемке выполненных работ №1 от 25.11.2012 на общую сумму 1 150 000 рублей.

15.03.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и ООО «Ларис НСК» (подрядчиком) заключен договор подряда №11/03-12, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить согласно локальному сметному расчету работы по устройству дренажной канализации под дом №6 (D160мм), К-16 Водоснабжение жилого дома №6 на объекте многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, 1 этап. Водопонижение и ливневая канализация в объемах, предусмотренных локальным сметным расчетом и сдать результат работ генподрядчику.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 1 164 755,58 рублей, в том числе НДС 18% - 177 674,58 рублей (пункт 5.1 договора №11/03-12).

Факт выполнения ООО «Ларис НСК» работ подтвержден актом о приемке выполненных работ №2 от 30.09.2012 на сумму 1 164 756 рублей, подписанным сторонами без замечаний и возражений.

По договору подряда №15/03-12 от 21.03.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и ООО «Ларис НСК» (подрядчиком) подрядчик обязуется выполнить согласно локальному сметному расчету работы по разработке грунта вручную до проектной отметки дна котлована, Водопонижение жилого дома №1 на объекте: многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, 1 этап. Водопонижение и ливневая канализация в объемах, предусмотренных локальным сметным расчетом и сдать результат работ генподрядчику.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 3 498 763,72 рублей, в том числе НДС 18% - 533 709,72 рублей (пункт 5.1 договора №15/03-12).

Во исполнение обязательств по настоящему договору ООО «Ларис НСК» выполнило работы на общую сумму 3 498 763,72 рублей, что подтверждается подписанным сторонами без замечаний и возражений актом о приемке выполненных работ №1 от 30.04.2012.

Согласно договору подряда №25/04-12 от 26.04.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и ООО «Ларис НСК» (подрядчиком) подрядчик обязуется выполнить согласно локальному сметному расчету работы по устройству дренажной канализации под домом №3 (D160мм), К-16 Водоснабжение жилого дома №3 на объекте многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, 1 этап. Водопонижение и ливневая канализация в объемах, предусмотренных локальным сметным расчетом и сдать результат работ генподрядчику.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 3 947 510,64 рублей, в том числе НДС 18% - 602 162,64 рублей (пункт 5.1 договора №25/04-12).

Факт выполнения ООО «Ларис НСК» работ по данному договору подтвержден актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2012 на сумму 2 115 656,22 рублей, подписанным сторонами без замечаний и возражений.

29.05.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и ООО «Ларис НСК» (подрядчиком) заключен договор подряда №03/05-12, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить согласно локальному сметному расчету работы по обратной засыпке 17-эт. монолитный односекционный дом. ГП 5 (строительный) на объекте: многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, 1 этап в объемах, предусмотренных локальным сметным расчетом и сдать результат работ генподрядчику под ключ.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 2 666 881,34 рублей, в том числе НДС 18% - 406 812,41 рублей (пункт 5.1 договора №03/05-12).

В подтверждение факта выполнения ООО «Ларис НСК» работ по указанному договору в материалы дела представлен подписанный сторонами без замечаний и возражений акт о приемке выполненных работ №1 от 25.11.2012 на общую сумму 2 629 441,34 рублей.

Кроме того, 28.06.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и ООО «Ларис НСК» (подрядчиком) заключен договор подряда №28/06-12, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить согласно локальному сметному расчету работы по гидроизоляции и утеплению стен подвала. 10-эт. Кирпичный 4-секционный дом. ГП 2 (строительный) на объекте: многоквартирные многоэтажные жилые дома, в том числе со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Большевистская в Октябрьском районе г. Новосибирска, 1 этап в объемах, предусмотренных локальным сметным расчетом и сдать результат работ генподрядчику под ключ.

Стоимость работ, выполняемых подрядчиком по настоящему договору, составляет 1 698 348,77 рублей, в том числе НДС 18% - 259 070,15 рублей (пункт 5.1 договора №28/06-12).

Факт выполнения ООО «Ларис НСК» работ по данному договору подтвержден актом о приемке выполненных работ №1 от 30.09.2012 на сумму 1 209 282,47 рублей, подписанным сторонами без замечаний и возражений.

ООО «Комплекс-Строй» выполненные по указанным договорам работы оплатило частично. По расчет истца задолженность составила 5 245 147,27 рублей.

23.04.2014 между ООО «Ларис НСК» (цедентом) и ООО «Идея» (цессионарием) заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому цедент уступает, а цессионарий принимает права (требования) в полном объеме по договорам подряда №10/02-12 от 24.02.2012, №09/02-12 от 24.02.2012, №11/03-12 от 15.03.2012, №15/03-12 от 21.03.2012, №25/04-12 от 26.04.2013, №03/05-12 от 29.05.2012, №28/06-12 от 28.06.2012, заключенным между цедентом и ООО «Комплекс-Строй», в том числе требование об уплате неустойки по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, иные требования, вытекающие из договора.

Сумма уступаемого требования составляет 5 245 147,27 рублей основного долга согласно приведенного расчета (пункт 1.2 договора уступки).

Уведомлением от 22.05.2014 №6 ООО «Ларис НСК» уведомило ООО «Комплекс-Строй» о состоявшейся уступке.

Претензия ООО «Идея» от 28.05.2014 о погашении суммы образовавшейся задолженности, оставлена ответчиком без удовлетворения.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, ООО «Идея» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

29.05.2012 между ООО «Комплекс-Строй» (генподрядчиком) и