Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2012 по делу n А75-8230/2011. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

невозможность ее завершения в срок.

Указанной правовой нормой установлены основания и порядок предупреждения заказчика о необходимости приостановления работ подрядчиком. Однако, в данном случае заказчик был осведомлен обо всех обстоятельствах, являющихся препятствием к выполнению работы в срок.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что установленный срок выполнения работ – 15.07.2011 подлежит корректировке на 213 день по изложенным судом основаниям. Поскольку указанное количество дней превышает заявленное истцом количество дней просрочки (164 дня), суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения требования истца.

Доводы апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции проверены и отклоняются ввиду их необоснованности.

Нормы материального права применены решение Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Принятое по делу решение суда подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 февраля 2012 года по делу №  А75-8230/2011 оставить  без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Cибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Шарова

Судьи

Т.А. Зиновьева

Н.В. Тетерина