Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.08.2009 по делу n А56-47043/2008. Изменить решение

т.к., во-первых, применение ст.333 ГК РФ не зависит от наличия или отсутствия в договоре ограничения размера ответственности. Во-вторых, даже с учетом ограничения, сумма неустойки является чрезмерной, по отношению к фактическому поведению сторон в процессе исполнения договора.

Так, из переписки сторон, протоколов совещаний, актов и др. документов следует, что стороны в ходе работ утверждали дополнительные работы ( л.д. 1 т.4), меняли проектные решения (л.д. 2,3,20,53 т.4), приостанавливали работы и финансирование (л.д.35,68 т.3), не были полностью готовы площадки для работы и исходная документация ( л.д. 66, 70, 72, 85 т.3).

На основании всего изложенного, суд полагает подлежащей взысканию неустойку за нарушение сроков работ по договору в размере 500 000 руб.

С учетом положений ст. 170 АПК РФ, на основании проведенного зачета требований встречного и первоначального иска, с ответчика подлежит взысканию сумма оплаты выполненных работ в размере 1 488 334,71 руб. и понесенные судебные расходы по иску и апелляционному производству, исчисленные пропорционально размеру удовлетворенных требований.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269,270,271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 17.04.2009 года по делу №  А56-47043/2008  изменить, изложив в следующей редакции.

Исковые требования ООО «Научно-производственная компания «КАТАРСИС» удовлетворить.

Исковые требования ООО «Строительная компания «СКС-падамс-инжиниринг» удовлетворить частично, в размере 500 000 руб.

Взыскать с ООО «Строительная компания «СКС-падамс-инжиниринг» в пользу ООО «Научно-производственная компания «КАТАРСИС» 1 488 334,71 руб. и понесенные судебные расходы в сумме 17 862,88 руб., с учетом зачета требований.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

М.А. Шестакова

Судьи

И.Г. Медведева

 В.В. Черемошкина