Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 по делу n А50-2445/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

стоимость работ составляет                 622 612 руб. 93 коп.

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 23.04.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-610/2011 на сумму 504 612 руб. 93 коп. (л.д. 101 т.2).

11.01.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-60/2012 (л.д. 104-119 т.2), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 110 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 270 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора стоимость работ составляет        4 689 379 руб. 17 коп., в том числе 914 492 руб. 92 коп. проектно-изыскательские работы, 3 774 886 руб. 25 коп. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 8.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

11.01.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-67/2012 (л.д. 142-157 т.2), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 110 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 270 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора стоимость работ составляет                 452 180 руб. 07 коп., в том числе 121 695 руб. 76 коп. проектно-изыскательские работы, 330 484 руб. 31 коп. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 8.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

11.01.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-68/2012 (л.д. 3-18 т.3), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 110 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 270 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора стоимость работ составляет                  248 725 руб. 89 коп., в том числе 96 774 руб. 16 коп. проектно-изыскательские работы, 151 951 руб. 73 коп. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 8.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

11.01.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-72/2012 (л.д. 37-52 т.3), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 110 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 270 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора стоимость работ составляет                 240 655 руб., в том числе 81 431 руб. 80 коп. проектно-изыскательские работы, 159 223 руб. 20 коп. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 8.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

15.05.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-807/2012-КуЭС (л.д. 72-92 т.3), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 90 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 365 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора стоимость работ составляет               5 100 000 руб., в том числе 812 446 руб. проектно-изыскательские работы,  4 287 554 руб. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 9.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

16.02.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-95/2012 (л.д. 118-151 т.3), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 100 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 365 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора общая стоимость работ составляет               13 000 000 руб., в том числе 1 386 813 руб. 88 коп. проектно-изыскательские работы,  11 613 186 руб. 12 коп. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 9.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

15.05.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-41-ЦЭС/2012 (л.д. 3-24 т.4), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 120 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 365 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора общая стоимость работ составляет               2 500 000 руб., в том числе 575 167 руб. 40 коп. проектно-изыскательские работы,  1 924 832 руб. 60 коп. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 8.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

27.04.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-100-ЦЭС/2012 (л.д. 41-59 т.4), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению и сдаче заказчику комплекса работ, предусмотренных п. 1.1. договора.

Согласно п. 1.4. договора срок окончания проектно-изыскательских работ – 90 дней с даты подписания договора, срок окончания выполнения строительно-монтажных работ – 365 дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 5.1. договора общая стоимость работ составляет               1 400 000 руб., в том числе 121 189 руб. 74 коп. проектно-изыскательские работы,  1 278 810 руб. 26 коп. строительно-монтажные работы.          

В силу п. 8.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за нарушение срока начала и/или окончания работ по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

05.02.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-858/2011 (л.д. 91-100 т.4), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                 387 302 руб. 61 коп.

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 01.06.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-858/2011 на сумму 320 964 руб. 41 коп. (л.д. 125 т.4).

06.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-698/2011 (л.д. 127-137 т.4), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                 498 251 руб. 34 коп.

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 01.07.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-698/2011 на сумму 415 651 руб. 34 коп. (л.д. 161 т.4).

29.12.2012 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда № 07-961/2011 (л.д. 1-19 т.5), согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика осуществить работы по строительству предусмотренного п. 2.1. объекта в течение 60 дней с момента подписания договора.

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                 621 336 руб. 63 коп.

В силу п. 17.1. договора подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за окончание работ после установленного срока по вине подрядчика – пени в размере 0,2% от договорной цены объекта за каждый день просрочки.

Согласно актам о приемке выполненных работ за март 2012 № 1 от 22.03.2012 (л.д. 51-58 т.5) и № 2 от 22.03.2012 (л.д. 59-62 т.5) ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал, а  ОАО «МРСК Урала» принял работы, предусмотренные договором № 07-698/2011,  на общую сумму 621 336 руб.    63 коп.

10.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-738/2011 (л.д. 65-80 т.5), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                 820 000 руб. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 01.07.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-738/2011 на сумму 753 643 руб. 79 коп. (л.д. 98 т.5).

02.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-739/2011 (л.д. 103-113 т.5), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                     1 000 000 руб. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 20.04.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-739/2011 на сумму 652 899 руб. 76 коп. (л.д. 142 т.5).

Согласно акту № 2 сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-739/2011 на сумму 347 100 руб. 24 коп. (л.д. 139 т.5).

09.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-730/2011 (л.д.