Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 по делу n А50-2445/2012. Постановление суда апелляционной инстанции: Изменить решение (определение) суда в части и принять новый судебный акт

1-11 т.6), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  930 000 руб. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 01.07.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-730/2011 на сумму 479 692 руб. 95 коп. (л.д. 35 т.6).

16.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-791/2011 (л.д. 37-46 т.6), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  750 000 руб. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-700/2011 (л.д. 79-89 т.6), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  452 179 руб. 37 коп. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-784/2011 (л.д. 114-89 т.6), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  1 700 000 руб.  

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

29.12.2010 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-904/2010 (л.д. 1-10 т.7), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы не позднее мая 2011г. (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  610 978 руб. 97 коп. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту сдачи-приемки проектно-изыскательских работ №1-07-904/2010 от 19.10.2011 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором №07-904/2010 на сумму 610 978 руб. 97 коп. (л.д. 24 т.7).

13.12.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-958/2011 (л.д. 27-36 т.7), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора. (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  1 856 300 руб. 20 коп. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

01.03.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-130/2011 (л.д. 61-70 т.7), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы не позднее 15.07.2011 (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  166 249 руб. 35 коп. 

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту сдачи-приемки проектно-изыскательских работ №1-07-130/2011 от 19.10.2011 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором №07-130/2011 на сумму 166 249 руб. 35 коп. (л.д. 80 т.7).

01.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-731/2011 (л.д. 83-93 т.7), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  1 350 000 руб.  

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ от 20.04.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-731/2011 на сумму 728 463 руб. 23 коп. (л.д. 121 т.7).

Согласно акту № 2 сдачи-приемки выполненных работ от 03.09.2012 ЗАО «Энергокомплект-Пермь» сдал ОАО «МРСК Урала» проектные и изыскательские работы, предусмотренные договором № 07-731/2011 на сумму 621 536 руб. 77 коп. (л.д. 119 т.7).

31.10.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-790/2011 (л.д. 125-135 т.7), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  1 980 000 руб.  

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

07.12.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-857/2011 (л.д. 1-10 т.8), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  760 000 руб.  

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-737/2011 (л.д. 36-46 т.8), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  750 000 руб.  

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.11.2011 между ОАО «МРСК Урала» (заказчик) и ЗАО «Энергокомплект-Пермь» (подрядчик) заключён договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № 07-701/2011 (л.д. 74-84 т.8), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство осуществить предусмотренные п.2.1. проектно-изыскательские работы в течение 175 дней с даты заключения договора (п.3.2. договора).

В соответствии с п. 6.1. договора стоимость работ составляет                  468 452 руб. 32 коп.  

В силу п. 9.1. договора при нарушении подрядчиком договорных обязательств заказчик вправе требовать от подрядчика за несоблюдение срока сдачи отдельного этапа работ – пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ ОАО «МРСК Урала» - пени в размере 0,08% от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Определением Арбитражного суда Пермского края от 15.11.2012  в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утверждён Шилов А.А.

Соответствующая публикация о введении процедуры наблюдения размещена в газете «Коммерсантъ»  № 223 от 24.11.2012.

Нарушение должником сроков исполнения взятых на себя вышеуказанными договорами обязательств, послужило основанием для обращения ОАО «МРСК Урала» в арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника 26 615 руб. 90 коп. основного долга и 13 875 352 руб. 27 коп. неустойки.

Включая требование ОАО «МРСК Урала» в сумме 1 620 075 руб. 40 коп. финансовых санкций в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения должником сроков выполнения работ и оказания услуг по договорам №143-488/06 от 27.06.2006, №07-578/2011 от 20.09.2011, №07-566/2011 от 24.08.2011, №07-569/2011 от 07.09.2011, №07-610/2011 от 18.09.2011, №07-961/2011 от 29.12.2011, № 07-130/2011 от 01.03.2011.

Отказывая во включении требований ОАО «МРСК Урала» в сумме  519 254 руб. 86 коп. финансовых санкций в третью очередь реестра требований кредиторов должника, суд первой инстанции исходил из отсутствия вины должника при нарушении срока выполнения работ по договору на выполнение проектных и изыскательских работ №07-569/2011 от 07.09.2011.

Прекращая производство в остальной части требований, суд первой инстанции исходил из того, что указанные требования являются текущими.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд усматривает основания для изменения обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

В соответствии с  п.1 ст. 63 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закона о банкротстве) с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей,