Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 19.09.2011 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Оставить решение суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения

общества с ограниченной ответственностью «Виксента» отложено на 8 сентября 2011 года.

В судебное заседание представитель общества с ограниченной ответственностью «Виксента» не прибыл.

Материалами дела подтверждается надлежащее извещение истца о времени и месте рассмотрения дела судом первой инстанции (т.7, л.д. 5, 9), его представитель участвовал в судебных заседаниях суда первой инстанции.

Копия определения о принятии апелляционной жалобы направлялась истцу судом апелляционной инстанции. Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы и об отложении рассмотрения апелляционной жалобы опубликована Третьим арбитражным апелляционным судом 5 июля и 17 августа 2011 года соответственно.

При изложенных обстоятельствах, в силу статей 121-123, части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции признает истца надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы и рассматривает жалобу в отсутствие его представителя.

Представитель ответчика отклонила доводы апелляционной жалобы по основаниям, приведенным в представленных суду возражениях.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

29 марта 2007 года между обществом с ограниченной ответственностью «Виксента» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» (подрядчик) подписан договор генерального подряда на строительство «7-этажного административного здания с инженерным обеспечением» (т.1, л.д. 16), согласно пункту 1.1 которого заказчик поручает генподрядчику, а генподрядчик принимает на себя обязательство по возведению объекта: «7-этажное административное здание с инженерным обеспечением по ул. Маерчака,16 в г. Красноярске» (объект).

В силу пункта 1.2 договора генподрядчик обязался выполнить все работы собственными силами или силами привлеченных по согласованию с заказчиком субподрядных организаций в соответствии с утвержденной и переданной генподрядчику надлежащим образом проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 2 договора: начало работ - 1 апреля 2007 года, окончание работ – 30 июля 2008 года (пункт 2.1 договора).

В пункте 3.1 договора заказчик обязался в течение 5 рабочих дней со дня подписания сторонами договора до начала производства работ предоставить генподрядчику 2 экземпляра утвержденной проектно-сметной документации по акту приема-передачи.

В пункте 3.2 договора для выполнения работ по договору генподрядчик принял на себя обязательства выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные в договоре, обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями; обеспечить применение для строительства качественных строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий и конструкций, соответствующих указанным в проектно-сметной документации, государственным стандартам, техническим условиям, требованиям авторского надзора; обеспечить возведение собственными силами все необходимые временные здания и сооружения, предусмотренные ПОС (проектом организации строительства).

Согласно подпункту 3.1.6 договора заказчик обязан производить своевременно приемку и оплату работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Как следует из пункта 4.1. договора акты выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) предъявляются генподрядчиком заказчику в течение 5 рабочих дней с начала каждого месяца. Заказчик в течение 3 дней с момента получения документов, указанных в пункте 4.1. договора, организует и осуществляет приемку работ, подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3) (пункт 4.2. договора).

Стоимость работ и порядок оплаты согласованы сторонами в разделе 5 договора. В соответствии с пунктом 5.1. договора ориентировочная стоимость работ на момент подписания по договору в ценах 2 кв. 2006 года составляет 109 451 000 рублей, в том числе НДС 16 695 915 рублей 26 копеек.

Стоимость работ согласно пункту 5.2. договора определяется по фактическому объему выполненных работ исходя из сметной стоимости работ в ценах 2000 года с учетом:

- оплаты труда с районным коэффициентом и процентной надбавкой за непрерывный стаж работы в размере 60%,

- стесненности строительной площадки и расположения вблизи с транспортными путями с коэффициентом на оплату труда в размере 1,25;

- накладных расходов по видам работ согласно МДС 81-33.2004;

- сметной прибыли по видам работ согласно МДС 81-25.2004;

- затрат на временные здания и сооружения по нормативам ГСН 81-05-01-2001;

- затрат на зимнее удорожание, согласно ГСН 81-05-02-2001 (Y температурная зона),

- регионального индекса к ТЭР 2000 (перевод в текущие цены), действующего на момент подписания акта приемки выполненных работ;

- компенсации стоимости машин и механизмов;

- компенсации стоимости материалов и оборудования.

В силу пункта 10.1 договора генподрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой заказчиком.

Приказом общества с ограниченной ответственностью «Виксента» от 1 декабря 2006 года № 1-П (т.2, л.д. 29) утверждена проектная документация на строительство административного здания, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул. Маерчака, 16, разработанная обществом с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Красноярскгипросельхозмаш».

Утвержденный приказом обществом с ограниченной ответственностью «Виксента» локальный сметный расчет №02-01-01 (21-11-СМ. Сметная документация. Общестроительные работы) представлен в материалы дела (т.2, л.д. 30). В составе затрат (по разделу «Наименование затрат») предусмотрено применение коэффициента технической части 1,6 при определении стоимости единицы оплаты труда рабочих, в том числе оплата труда машинистов (затраты на эксплуатацию машин и механизмов ТЧ к = (1,6)).

Согласно пояснительной записке общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Красноярскгипросельхозмаш» (т.3, л.д. 59,  139) в сводном сметном расчете учтены, в том числе, затраты на временные здания и сооружения – 1,8%, в  локальных сметах учтены  поясной коэффициент – 60 %.

Красноярским филиалом Главгосэкпертизы России выдано положительное заключение государственной экспертизы от 22 ноября 2006 года №898-06/ГГЭ-0889-02/05 по проектной документации – рабочему проекту «Административное здание по ул. Маерчака, 16 в г. Красноярске (шифр 21-11) и инженерным изысканиям» (т.3, л.д. 142).

В дело также представлен согласованный обществом с ограниченной ответственностью «Виксента» Проект организации строительства на объекте «Административное здание по ул. Маерчака, 16 в г. Красноярске» том 17 (21-11-ПОС), выполненный обществом с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Красноярскгипросельхозмаш» (т.6, л.д. 184), и стройгенплан (т.6, л.д. 204)

29 февраля 2008 года сторонами подписано соглашение о расторжении договора генерального подряда на строительство «7-этажного административного здания с инженерным обеспечением» (т.3, л.д. 54). Стороны решили расторгнуть договор с 29 февраля 2008 года. Взаиморасчеты за работы, выполненные до расторжения договора, стороны производят на основании акта приемки выполненных работ (формы КС-2), справки о выполненных работах (форма КС-3) и счета-фактуры.

По факту выполнения работ в рамках договора от 29 марта 2007 года сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ на общую сумму 20 900 265 рублей 63 копейки, в том числе:

- от 30 июля 2007 года № 1 на сумму 18 398 рублей 05 копеек;

- от 30 июля 2007 года № 1н на сумму 8 400 рублей 33 копейки;

- от 30 августа 2007 года № 2 на сумму 545 783 рубля 23 копейки;

- от 30 сентября 2007 года № 2 на сумму 1 516 677 рублей 03 копейки;

- от 30 сентября 2007 года №2н на сумму 20 782 рубля 28 копеек;

- от 31 октября 2007 года № 4 на сумму 1 965 880 рублей 08 копеек;

- от 30 ноября 2007 года № 5 на сумму 2 403 702 рубля 54 копейки;

- от 30 декабря 2007 года № 6 на сумму 4 223 073 рубля 49 копеек;

- от 30 января 2008 года № 7 на сумму 2 240 954 рубля 66 копеек;

- от 29 февраля 2008 года № 8 на сумму 7 956 613 рублей 94 копейки (т.1, л.д. 34-72).

К актам о приемке выполненных работ истцом и ответчиком оформлены справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30 августа 2007 года №1 на сумму 825 460 рублей 41 копейка, от 30 сентября 2007 года №2 на сумму 1 855 580 рублей 34 копейки, от 30 октября 2007 года №3 на сумму 2 208 464 рубля 68 копеек, от 30 ноября 2007 года №4 на сумму 2 893 492 рубля 23 копейки, от 30 декабря 2007 года №5 на сумму 4 344 877 рублей 08 копеек, от 30 января 2008 года №6 на сумму 2 593 885 рублей 32 копейки, от 29 февраля 2008 года №7 на сумму 7 983 603 рубля 55 копеек, всего на сумму 22 705 363 рубля 61 копейка (т.2, л.д. 123-134, т.3, л.д. 1-17).

Со стороны общества с ограниченной ответственностью «Виксента» формы КС-2, КС-3 подписаны без возражений по стоимости, объемам, факту выполнения работ.

Обществом с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» представлены составленные сторонами: перечни строительных машин и механизмов, пообъектные расчеты стоимости выполненных объемов работ, справки по компенсации затрат на машины и механизмы, в том числе за:

- июль-август 2007 года на сумму 252 878 рублей 79 копеек (к справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30 августа 2007 года №1 на сумму 825 460 рублей 41 копейка);

- сентябрь 2007 года (без учета суммы задвоенного НДС) – 269 594 рубля 09 копеек (к справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30 сентября 2007 года №2 на сумму 1 855 580 рублей 34 копейки);

- октябрь 2007 года (без учета суммы задвоенного НДС) – 205 580 рублей 17 копеек (к справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30 октября 2007 года №3 на сумму 2 208 464 рубля 68 копеек);

- ноябрь 2007 года - 389 466 рублей 09 копеек (к справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30 ноября 2007 года №4 на сумму 2 893 492 рубля 23 копейки);

- декабрь 2007 года – 121 803 рубля 59 копеек (к справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30 декабря 2007 года №5 на сумму 4 344 877 рублей 08 копеек);

- январь 2008 года – 81 203 рубля 94 копейки (к справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30 января 2008 года №6 на сумму 2 593 885 рублей 32 копейки);

всего на сумму 1 320 526 рублей 67 копеек (т.2, л.д. 124-134, т.3, л.д. 1-17).

На амортизацию опалубки сторонами определена сумма в размере 298 716 рублей 33 копейки (в том числе 271 726 рублей 72 копейки с учетом НДС согласно справке о компенсации затрат на амортизацию опалубки, использованной в сентябре 2007 года - январе 2008 года, пообъектному расчету стоимости выполненных объемов работ за январь 2008 года, справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30 января 2008 года №6; 26 989 рублей 61 копейка с учетом НДС в феврале 2008 года согласно справке о компенсации затрат на амортизацию опалубки, использованной в феврале 2008 года, пообъектному расчету стоимости выполненных объемов работ за февраль 2008 года, справке о стоимости выполненных работ и затрат от 29 февраля 2008 года №7).

Принята стоимость земляных работ, выполненных субподрядной организацией, в сумме 100 323 рублей 60 копеек согласно акту о приемке выполненных работ от 22 ноября 2007 года и справке о стоимости выполненных работ от 22 ноября 2007 года, подписанным ответчиком и УМ-17 филиала открытого акционерного общества «СМ», которые включены сторонами в пообъектный расчет стоимости объемов работ, выполненных за ноябрь 2007 года, и в справку о стоимости выполненных работ и затрат от 30 ноября 2007 года №4 на общую сумму 2 893 492 рубля 23 копейки.

Общество с ограниченной ответственностью «Виксента» перечислило обществу с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» 25 000 000 рублей платежными поручениями от 28 мая 2007 года № 57 на сумму 2 000 000 рублей, от 24 сентября 2007 года № 121 на сумму 6 000 000 рублей, от 11 декабря 2007 года № 163 на сумму 5 000 000 рублей, от 24 декабря 2007 года № 169 на сумму 5 000 000 рублей, от 15 февраля 2008 года № 32 на сумму 5 000 000 рублей, от 4 марта 2008 ода № 36 на сумму 2 000 000 рублей (т.1, л.д. 73-78).

В письме от 25 марта 2008 года №05С (т.2, л.д. 15) общество с ограниченной ответственностью «Виксента» просило имеющуюся перед ним задолженность общества с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» 2 294 636 рублей 39 копеек перечислить обществу с ограниченной ответственностью «Енисейлесстроймонтаж». На письме проставлены подписи от имени директора, главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью «Виксента», оттиск печати общества с ограниченной ответственностью «Виксента».

Обозначенные в письме денежные средства общество с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» перечислило на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Енисейлесстроймонтаж» платежным поручением от 31 марта 2008 года №00753 на сумму 2 294 636 рублей 39 копеек (т.2, л.д. 16), определив назначением платежа оплату согласно письма от 25 марта 2008 года №05С за общество с ограниченной ответственностью «Виксента» в порядке статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации (в счет расчетов за выполненные работы по договору б/н от 29 февраля 2008 года). Письмом от 27 мая 2010 года исх. № 113 (т.2, л.д. 17) общество с ограниченной ответственностью «Енисейлесстроймонтаж» сообщило о принятии поступившей по платежному поручению от 31 марта 2008 года № 0753 от общества с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» суммы 2 294 636 рублей 39 копеек в счет расчетов за выполненные по договору генподряда, заключенному 29 февраля 2008 года между обществом с ограниченной ответственностью «Енисейлесстроймонтаж» и обществом с ограниченной ответственностью «Виксента».

В акте сверки взаимных расчетов по состоянию на 27 июля 2009 года (т.2, л.д. 18), подписанном между обществом с ограниченной ответственностью «Виксента» и обществом с ограниченной ответственностью «Енисейлесстроймонтаж», отражена произведенная обществом с ограниченной ответственностью «Енисейлесстрой» оплата в сумме 2 294 636 рублей 39 копеек. Указанный акт сверки со стороны общества с ограниченной ответственностью «Виксента» подписан главным бухгалтером Булановой В.В., проставлена печать общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Виксента» полагая, что перечислило ответчику в счет оплаты работ денежные средства в размере, превышающем стоимость принятых от ответчика работ на 4 099 734