Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 24.02.2014 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)

Субподрядчик передает генподрядчику за 3 (три) календарных дня до начала приемки этапа выполненных работ три экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленному генподрядчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам с сопроводительным письмом, по реестру (п. 9.2 договора).

В соответствии с п. 10.1 договора, выполненные субподрядчиком работы и смонтированное оборудование принимаются генподрядчиком ежемесячно. Оформление исполнительной документации, актов сдачи - приемки выполненных работ за отчетный месяц по форме № КС-2, акта смонтированного оборудования по форме ФСУ-3 и справки стоимости выполненных работ по форме № КС-3 производится субподрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись генподрядчику не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца по реестру с сопроводительным письмом с отметкой о получении генподрядчиком.

Генподрядчик в течение 10 календарных дней со дня получения актов формы КС-2, справок формы КС-3 и подтверждающих документов к ним обязан проверить их на соответствие выполненным работам, подписать или направить субподрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

В силу п. 10.3 договора, оплата за выполненные работы по настоящему договору производится генподрядчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия субподрядчиком следующей надлежаще оформленной документации: исполнительная документация в полном объеме, подписанная инспектором от заказчика; подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2); подписанные сторонами справки стоимости выполненных работ (форма КС-3); счет – фактуры.

В случае не предоставления субподрядчиком одного из документов, указанных в пункте 10.3. настоящего договора оплата генподрядчиком производиться не будет.

Оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ производится в размере 90% от стоимости ежемесячно выполненных работ (п. 10.6 договора).

В соответствии с п. 10.6 договора, окончательный расчет за выполненные и сданные работы по настоящему договору производится генподрядчиком после полного завершения работ по настоящему договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке объекта, возмещения нанесенного ущерба генподрядчику и (или) третьим лицам, с зачетом ранее перечисленных средств не позднее 30 (тридцати) банковских дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14), с приложением к нему реестра счетов-фактур, актов о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3, технической исполнительной документации, иных предусмотренных договором и законодательством РФ документов.

Пунктом 16.2 договора, стороны предусмотрели, что при возникновении между генподрядчиком и субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причине и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторона должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений субподрядчиком условий договора подряда или причиной связи между действиями субподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

В силу п. 16.3 договора, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 7 календарных дней с даты получения претензии.

Пунктом 16.4 договора установлено, что если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор, то он разрешается Арбитражным судом Красноярского края.

Сторонами согласован расчет договорной цены № 1 к смете, являющийся Приложением № 1 к договору, согласно которому цена по договору составляет в текущих ценах 899 987 руб. (с учетом понижающего коэффициента 0,9), кроме того НДС 18% 161 997,66 руб., всего с учетом НДС 1 061 984,66 руб.

Из искового заявления следует, что в период с 25.03.2012 по 15.10.2012 субподрядчиком выполнены работы по капитальному ремонту центрального крыльца вокзала станции Заозерная в рамках договора субподряда № 13-12/03-0026 от 19.03.2012 года.

Во исполнение условий договора субподряда № 13-12/03-0026 от 19.03.2012 года истцом выполнены работы на общую сумму 1 061 984 руб. 66 коп., в том числе НДС 18%, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) № 1 от 15 октября 2012 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) № 1 от 15.10.2012 года.

Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.10.2012 года и справка по форме КС-3 № 1 от 15.10.2012 года по договору субподряда № 13-12/03-0026 от 19.03.2012 по завершении работ ответчиком не подписаны, подписаны со стороны субподрядчиком.

Вместе с сопроводительным письмом от 27.12.2012 № 57 акт приемки выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 15.10.2012 и справка по форме КС-3 № 1 от 15.10.2012 направлены с описью вложения в ценное письмо в адрес ответчика в 2 экземплярах почтовой корреспонденцией 30.01.2013 года (почтовая квитанция № 74429 от 30.01.2013) для подписания, указанные документы были вручены ответчику 06.02.2013, что подтверждается распечаткой с сервиса «Почта России» отслеживание почтовых отправлений» (внтрироссийский почтовый идентификатор 66009910744291), однако, вторые экземпляры документов (акта формы КС-2 и справки КС-3) истцу не возвращены, мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ в адрес истца не поступал.

Ответчик произвел оплату за выполненные работы частично, в размере 250 000 руб., задолженность ответчика составляет 811 984 руб. 66 коп.

В адрес ответчика истцом направлена претензия от 15.08.2013 № 69, с требованием оплатить образовавшуюся задолженность за выполненные работы по договору субподряда № 13-12/03-0026 от 19.03.2012 в размере 811 984 руб. 66 коп.

Указанная претензия направлена ценным письмом с описью вложения 15.08.2013, что подтверждается представленной описью вложения, почтовой квитанцией от 15.08.2013 №64465, но оставлена без удовлетворения.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании 811 984 руб. 66 коп. задолженности. Истец также просит взыскать судебные расходы по оплате юридических услуг в сумме 14 000 руб.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Суд первой инстанции правомерно указал, что заключенный между сторонами договор субподряда № 13-12/03-0026 от 19.03.2012, является договором подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Согласно пункту 2.1. сторонами установлен срок выполнения работ – 15.10.2012.

Согласно ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Как следует из материалов дела, ответчик направил истцу уведомление о расторжении договора подряда от 07.10.2012 в связи с тем, что работы выполняются истцом настолько медленно, что окончание их к установленному сроку явно невозможно.

Материалами дела подтверждается, что по состоянию на 07.10.2012 сданы и приняты ответчиком работы на сумму 219 896 рублей без НДС  по акту № 2 от 26.07.2012 (л.д. 78 т.1).

Доказательства   сдачи работ на большую сумму к моменту направления ответчиком уведомления о расторжении договора в дело не представлены.

Согласно графику выполнения работ (л.д. 76 т.1) к моменту направления уведомления должны были быть выполнены работы на 600 000 рублей. Претензия от 03.10.2012 (л.д. 63 т.1) осталась без удовлетворения.

Таким образом, заказчик правомерно отказался от договора.

Довод истца о неполучении уведомления о расторжении договора опровергается почтовой квитанцией от 08.10.2012, что соответствует дате уведомления от 07.10.2012, а также распечаткой с сайта «Почта России» о вручении 23.10.2012 почтового отправления 66013625464863. Ссылка на то, что в конверте с таким номером почтового отправления находился иной документ, не подтверждена документально. Кроме того, как пояснил  представитель ответчика,  он не исключает возможности направления нескольких документов в одном почтовом отправлении.

По правилам п. 3 ст. 450 данного Кодекса в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

На основании п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

В силу пункта 17.5 договора расторжение договора вступает в силу со дня получения соответствующего уведомления, в связи с чем договор считается расторгнутым с 23.10.2012.

В силу положений статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний акт сдачи или приемки результата работ также является доказательством выполнения работ подрядчиком и может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Поскольку действие договора прекращено, у истца отсутствовали основания для выполнения  и предъявления к приемке остальной части работ, выполнение которых предусмотрено договором.

В этой связи отказ ответчика от подписания формы КС-2 и КС-3 от 15.10.2013, направленных с описью вложения от 30.01.2013 (л.д. 15 т.1) является обоснованным.

Не обосновано истцом и включение в акт от 15.10.2013 всего объема работ, принимая во внимание то обстоятельство, что стороны уже подписали    КС-2 на сумму 219 896 рублей без НДС  по акту № 2 от 26.07.2012 (78 т.1).

Оценивая обоснованность отказа ответчика от подписания направленных ответчику форм КС-2 и КС-3, апелляционный суд также учитывает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно определенному сторонами в договоре субподряда от № 13-12/03-0026 от 19.03.2012 порядку расчетов оплата за выполненные работы по настоящему договору производится генподрядчиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия субподрядчиком следующей надлежаще оформленной документации: исполнительная документация в полном объеме, подписанная инспектором от заказчика; подписанные сторонами акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2); подписанные сторонами справки стоимости выполненных работ (форма КС-3); счет – фактуры.

Субподрядчик передает генподрядчику за 3 (три) календарных дня до начала приемки этапа выполненных работ три экземпляра исполнительной документации согласно перечню, заявленному генподрядчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам с сопроводительным письмом, по реестру (п. 9.2 договора).

В соответствии с п. 10.1 договора, выполненные субподрядчиком работы и смонтированное оборудование принимаются генподрядчиком ежемесячно. Оформление исполнительной документации, актов сдачи - приемки выполненных работ за отчетный месяц по форме № КС-2, акта смонтированного оборудования по форме ФСУ-3 и справки стоимости выполненных работ по форме № КС-3 производится субподрядчиком с последующей передачей указанных документов на подпись генподрядчику не позднее 20 (двадцатого) числа отчетного месяца по реестру с сопроводительным письмом с отметкой о получении генподрядчиком.

В случае не предоставления субподрядчиком одного из документов, указанных в пункте 10.3. настоящего договора оплата генподрядчиком производиться не будет.

Оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ производится в размере 90% от стоимости ежемесячно выполненных работ (п. 10.6 договора).

В соответствии с п. 10.6 договора, окончательный расчет за выполненные и сданные работы по настоящему договору производится генподрядчиком после полного завершения работ по настоящему договору, подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке объекта, возмещения нанесенного ущерба генподрядчику и (или) третьим лицам, с зачетом ранее перечисленных средств не позднее 30 (тридцати) банковских дней после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14), с приложением к нему реестра счетов-фактур, актов о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3, технической исполнительной документации, иных предусмотренных договором и законодательством РФ документов.

Таким образом, согласно положениям приведенных выше норм, а также условиям договора субподряда