Договор подряда общая форма

ДОГОВОР ПОДРЯДА (ОБЩАЯ ФОРМА)г. _______________ "___" _________ 20 __ г.______________________________________________________________,(наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик",и _________________________________________________________________,(наименование предприятия или ф., и., о. физического лица)действующий на основании __________________________________________,(устава, положения и т.д.)именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор онижеследующем.1. Предмет договора1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу,указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результатЗаказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатитьего.1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _____________________________________________________________________________,(указать, какая работа должна быть выполнена)именуемую в дальнейшем "Работа".Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставитьв срок до "___"__________ 20 _ г. необходимую проектную и сметнуюдокументацию, технические условия, предоставить Подрядчикуоборудование, инструменты, материалы.1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своемоборудовании и своими инструментами.1.4. Срок выполнения работ с "___" _________ 20 __ г. до "___"_________ 20 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнитьработы досрочно.1.4.1. Работа считается выполненной после подписания актаприема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченнымпредставителем.2. Права и обязанности сторон2.1. Подрядчик обязан:2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4настоящего договора.2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика всевыявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчикдопустил отступление от условий договора, ухудшившее качествоработы, в течение __________ дней.2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.2.2. Подрядчик имеет право:2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатитьуказанную в п.3 настоящего договора цену. Подрядчик имеет право наудержание результата работ.2.3. Заказчик обязан:2.3.1. В течение _____ дней после получения от Подрядчикаизвещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного впункте 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результатРаботы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающихрезультат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявитьоб этом Подрядчику.2.3.2. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящегодоговора, в течение _____ дней с момента приемки результатов Работы.2.4. Заказчик имеет право:2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы,выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачиему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной ценыпропорционально части Работы, выполненной до получения извещения оботказе Заказчика от исполнения договора.3. Цена договора и порядок расчетов3.1. Цена настоящего договора состоит из:3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ____________________________________________________________ руб.(сумма цифрами и прописью)3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ____________________________________________________________ руб.(сумма цифрами и прописью)3.2. Цена настоящего договора составляет: _____________________________________________________________ руб.(сумма цифрами и прописью)3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляетсяпутем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный внастоящем договоре.4. Ответственность сторон4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.1.4настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора закаждый день просрочки.4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные внастоящем договоре, применяются в соответствии с нормамигражданского законодательства, действующего на территории России.4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнениялежащих на них обязательств или устранения нарушений.5. Порядок разрешения споров5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть приисполнении настоящего договора, будут по возможности разрешатьсяпутем переговоров между сторонами.5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоровстороны после реализации предусмотренной законодательством процедурыдосудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в____________________________________________________________________(указать наименование и местонахождение третейского,____________________________________________________________________арбитражного или народного суда, выбранного сторонами___________________________________________________________________.для разрешения споров)6. Заключительные положения6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договорудействительны лишь при условии, что они совершены в письменной формеи подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложенияк настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русскомязыке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой изсторон находится один экземпляр настоящего договора.Адреса и банковские реквизиты сторонЗаказчик _____________________________________________________(адрес и банковские реквизиты)Подрядчик ____________________________________________________(адрес и банковские реквизиты)Подписи и печати сторонЗаказчик_______________________(подпись и печать)Подрядчик_______________________(подпись и печать)

Должностная инструкция заместителя директора по капитальному строительству  »
Юридические статьи »
Читайте также